58/2023-353371(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 207-55-15 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

26 октября 2023 года Дело № А55-29054/2023

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Соловьевой И.Е.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лисицкой А.В.,

рассмотрев в судебном заседании 26 октября 2023 года дело по иску, заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Механизированная Колонна № 525" (ОГРН: 1036301400222, ИНН: 6311058614)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Райз" (ОГРН: 1226300003731, Дата присвоения ОГРН: 28.01.2022, ИНН: 6330096319)

о взыскании при участии в заседании от истца – представитель Болсуновская В.А.(по доверенности 08.08.2023); от ответчика - не явился, извещен.

Руководствуясь ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации,

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Райз" (ОГРН: 1226300003731, Дата присвоения ОГРН: 28.01.2022, ИНН: 6330096319) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Механизированная Колонна № 525" (ОГРН: 1036301400222, ИНН: 6311058614) 1 327 320 (Один миллион триста двадцать семь тысяч триста двадцать) руб. 00 коп., в том числе: основной долг в сумме 756 000 руб. 00 коп., неустойка в сумме 571 320 руб. 00 коп. за период с 04.04.2023 по 11.09.2023; а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 26 273 (Двадцать шесть тысяч двести семьдесят три) руб. 00 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Райз" (ОГРН: 1226300003731, Дата присвоения ОГРН: 28.01.2022, ИНН: 6330096319) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Механизированная Колонна № 525" (ОГРН: 1036301400222, ИНН: 6311058614) неустойку, начисленную с 12.09.2023 на задолженность в сумме 756 000 руб. 00 коп., исходя из ставки 0,5 % за каждый день просрочки, до момента фактического исполнения обязательства.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / И.Е. Соловьева