АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, <...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Именем Российской Федерации

05 ноября 2025 года

Дело № А33-25085/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о рассмотрении настоящего дела по общим правилам искового производства.

Отказать в удовлетворении ходатайства публичному акционерному обществу "Россети Сибирь" о снижении размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу

выполнить мероприятия по технологическому присоединению электроустановки (адрес: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Чендекское сельское поселение, кадастровый номер земельного участка 04:08:070815:619), предусмотренные договором № 20.0400.2839.24 от 08.10.2024, а именно:

- строительство ЛЭП-10(6) кВ от ВЛ-10 кВ Л-30-8 Кучерла, до проектируемой ТП 10(6) кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10(6) кВ Тип и место установки разъединителя определить проектом;

- строительство ТП 10(6) кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от проектируемой ТП 6(10) кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) неустойку в размере 21 263,44 руб. за период с 09.04.2025 по 01.09.2025, с 02.09.2025 неустойку по день фактического осуществления технологического присоединения электроустановки истца - в размере 145,64 руб. в день, исчисленном в соответствии с пп. «в» п. 16 Правил № 861, судебные расходы на представителя в размере 8 000 руб., а также 25 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.

В случае неисполнения решения суда в полном объёме в течение10 дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) судебную неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда до фактического исполнения решения суда.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО2