АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ
г. Ростов-на-Дону 05 февраля 2025 г. Дело № А53-24720/24
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Иваненко И.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФА-М" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" (ОГРН: <***> ИНН: <***>) об обязании и взыскании 409 500,94 руб. (уточненные требования)
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" (ОГРН:
<***> ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью
"АЛЬФА-М" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку за несвоевременный
возврат аванса в размере 340 797,10 руб., неустойку в размере 68 703,84 руб., судебные
расходы за оплату государственной пошлины в размере 17 190 руб.
Обязать общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" (ОГРН:
<***> ИНН: <***>) передать обществу с ограниченной ответственностью
"АЛЬФА-М" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда надлежащим
образом оформленные и подписанные оригиналы документов по объекту Краснодарский
край, <...>, пом. III, а именно:
Техническое задание (для выполнения ремонтно-строительных работ); План демонтажный;
План строительный; План каркасов и перегородок; Смету (окончательный расчет);
Журнал учета физических лиц и вида работ с приложением копии договора
субподряда; Акт приема-передачи давальческих материалов и оборудования;
Отчет об использовании давальческих материалов и оборудования; Счет-фактуру;
Акт выполненных работ.
Обязать общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" (ОГРН: <***> ИНН: <***>) передать обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬФА-М" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда надлежащим образом оформленные и подписанные оригиналы документов по объектам Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н., аул Козет, ул. Ленина, д. 42/4, пом. 1,2; <...>, а именно:
акты приема-передачи давальческих материалов и оборудования, отчеты об использовании давальческих материалов и оборудования.
Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.
Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья Д.Г. Танова