АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А39-290/2025
город Саранск 13 мая 2025 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пышковой Е.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Публичного акционерного общества "Т Плюс" (ОГРН <***>, ИНН <***>)
к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Союз" (ОГРН <***>, ИНН <***>)
о взыскании неустойки в размере 336458 руб. 60 коп. с начислением по день фактического исполнения обязательства, судебных расходов и обязании исполнить обязательства по договору подряда № 7L00-FA050/02-011/0070-2023 на выполнение строительно-монтажных работ от 10.05.2023 (провести работы в соответствии с ДС № 3)
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
при участии: от истца: ФИО1 - представителя по доверенности от 21.02.2024, от ответчика: ФИО2– представителя по доверенности от 09.01.2025, от третьего лица: ФИО3 - представителя по доверенности от 03.12.2024,
руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд
решил:
исковые требования Публичного акционерного общества "Т Плюс" удовлетворить.
Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Союз" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить обязательства по договору подряда № 7L00-FA050/02-011/0070-2023 на выполнение строительно-монтажных работ от 10.05.2023 (выполнить работы в соответствии с приложением № 3 к ДС № 3).
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Союз" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Публичного акционерного общества "Т Плюс" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 334458 руб. 60 коп., неустойку с 05.11.2024 по день фактического исполнения обязательства из расчета 0,2% от суммы невыполненных работ (494792 руб. 07 коп.) за каждый день просрочки, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 71823 руб. и почтовые расходы в сумме 144 руб.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.
В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья С.Н. Макеева