АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА
420066, <...>, тел. <***>
http://faspo.arbitr.ru e-mail: info@faspo.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции
(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)
Ф06-5155/2025
г. Казань Дело № А06-4233/2021 25 ноября 2025 года
Арбитражный суд Поволжского округа в составе: председательствующего судьи Кашапова А.Р.,
судей Гильмановой Э.Г., Сабирова М.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хаммадиевой Г.Х. (протоколирование ведется с использованием систем веб-конференции, материальный носитель видеозаписи приобщается к протоколу),
при участии в судебном заседании с использованием систем веб-конференции представителей:
общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Астраханский Автомост»» - ФИО1, доверенность от 02.12.2023 (до и после перерыва),
управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - ФИО2, доверенность от 31.03.2025 (до перерыва),
финансово-казначейского управления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - ФИО3, доверенность от 01.04.2025 (до перерыва),
ФИО4 – ФИО5, доверенность от 24.05.2021 (до и после перерыва),
в отсутствии иных лиц участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,
рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», финансово-казначейского управления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
на решение Арбитражного суда Астраханской области от 11.03.2025 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2025
по делу № А06-4233/2021
по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Астраханский Автомост»» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к управлению по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании денежных средств в сумме 92 263 128 руб. 44 коп. в том числе: 36 539 671 руб. 89 коп. стоимость работ по муниципальному контракту № 64 от 25.05.2019; 5 168 682 руб. возмещение убытков по акту перерасчета стоимости № 1 от 15.03.2021 (стесненные условия); 2 257 138 руб. 19 коп. возмещение убытков по акту перерасчета стоимости № 2 от 15.03.2021 (перенос сроков выполнения работ с учетом индексов дефляторов); 23 299 138 руб. 19 коп. неустойка за нарушение сроков оплаты за выполненные и принятые работы; 100 000 руб. штраф за несвоевременное представление рабочей документации работе по выносу кабелей связи;
договорной неустойки за просрочку передачи проектной документации; 2 035 413 руб. 28 коп. убытки, понесенные истцом за обслуживание банковской гарантии № 17953-01 от 22.05.2019; 22 862 395 руб. 97 коп. недополученная прибыль в связи с незаконным односторонним расторжением муниципального контракта № 64 от 25.05.2019
по встречному исковому заявлению управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Астраханский Автомост»» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неосновательного обогащения в сумме 5 813 309 руб. 12 коп.
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа,
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Астраханской области от 11.03.2025 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2025 по делу № А06-4233/2021 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, установленные статьями 291.1, 291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий судья А.Р. Кашапов
Судьи Э.Г. Гильманова
М.М. Сабиров