Решение по делу № А26-8199/2023 от 12.12.2023

Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Петрозаводск

Дело №

А26-8199/2023

12 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2023 года. Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Колесовой Н.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Ю.А., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску открытого акционерного общества «Российские железные дороги» к обществу с ограниченной ответственностью «РЕИЛГО» о взыскании 14 268 руб. 68 коп., в том числе: 13 180 руб. 01 коп. платы за простой вагонов и 1088 руб. 67 коп. пеней,

при участии представителя истца – Земсковой Ларисы Михайловны, по доверенности от 20.12.2022,

установил:

открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОГРН: 1037739877295, ИНН: 7708503727, адрес: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1, далее – истец, ОАО «РЖД») обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «РЕИЛГО» (ОГРН: 1027700474163, ИНН: 7707205911, адрес: 119048, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Лужники, д. 24, стр. 19, эт. 2, пом. 1, далее – ответчик, ООО «РЕИЛГО») о взыскании 14 268 руб. 68 коп., в том числе: 13 180 руб. 01 коп. платы за простой вагонов и 1088 руб. 67 коп. пеней.

Исковые требования обоснованы ссылками на статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 01.09.2023 заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ответчик представил в суд отзыв, в котором возражал относительно предъявленного требования. В отзыве ответчик указал, что истец не направлял ему акт браковки с неисправностью «излом колпака скользуна», с которым связывает период простоя, в связи с чем, такое нарушение как простой в отношении вагона №51166825 предъявлено необоснованно. В отношении вагона №75112805 ответчик оспаривает расчёт неустойки, поскольку в силу пункта 3.7 договора доставка запасных частей могла быть осуществлена до 29.04.2023 с учётом даты подписания акта браковки – 24.04.2023. Кроме того, ответчик полагает, что истцом не представлены доказательства нахождения вагонов именно на путях общего пользования (отсутствуют ведомости и памятки приёмосдатчика, подтверждающие вывод вагонов на пути общего пользования по время простоя).

Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 30.10.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Суд в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проводит судебное заседание в отсутствие представителя ответчика.

Представитель истца поддержал ранее направленное в суд ходатайство об уточнении исковых требований, просил взыскать с ответчика задолженность в размере 11808,58 руб., пени по договору в размере 1768,93 руб. (за период с 06.05.2023 г. по 05.12.2023 г.), с последующим начислением по день фактической оплаты долга.

Суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял к рассмотрению уточненные исковые требования в размере - 11808 руб. 58 коп. платы за простой вагонов; 1768, 93 руб. пеней.

Представитель истца поддержал уточненные исковые требования.

Заслушав пояснения истца, изучив материалы дела, суд считает установленными следующие обстоятельства.

Между ОАО «РЖД» (подрядчик) и ООО «РЕИЛГО» (заказчик) 30.12.2021 года заключен договор № ТОР-ЦДИЦВ/207 на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов (договор).

Согласно пункту 1.1 договора, заказчик поручает и обязуется оплачивать, а подрядчик принимает на себя обязательства производить текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов (далее - ТР-2), принадлежащих заказчику на праве собственности/аренды или право на проведение ТР-2 которых имеется у заказчика на ином законном основании (далее - грузовые вагоны) в вагонных депо дирекций инфраструктуры - структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» (далее - ВЧДЭ), указанных в Перечне вагонных депо подрядчика, а также обеспечивать ответственное хранение предоставленных заказчиком для проведения ТР-2 и забракованных запасных частей, демонтированных с грузовых вагонов в процессе производства ТР-2 грузовых вагонов на территории ВЧДЭ подрядчика с оказанием услуг по их погрузке/выгрузке. Согласно пункту 3.6 договора в случае, когда у подрядчика отсутствуют на ответственном хранении запасные части заказчика, предоставленные последним для выполнения ТР-2 грузовых вагонов, или отремонтированных подрядчиком, подрядчик в течение 24 часов начиная с 00 часов 00 минут суток, следующих за сутками прибытия грузового вагона на железнодорожную станцию примыкания к ВЧДЭ, передает заказчику акт формы ВУ-101 ЭТД посредством ЭДО СПС, с приложением скан-копии уведомления формы ВУ-23 ЭТД, для подтверждения заказчиком выполнения работ по договору, а также принятия заказчиком решения о выполнении ТР-2 грузовых вагонов одним из способов, перечисленных в пункте 3.6 договора.

Заказчик в течение 24 часов с момента получения от подрядчика акта формы ВУ-101 ЭТД посредством ЭДО СПС уведомляет подрядчика о принятом решении по ремонту грузового вагона. Решение заказчик оформляет в виде гарантийного письма в адрес подрядчика. При отсутствии гарантийного письма по истечении указанного срока, грузовой вагон убирается с ремонтных позиций ВЧДЭ и заказчик оплачивает простой грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования в соответствии с пунктом 2.5 договора.

Согласно пункту 3.7 договора, доставка запасных частей в ВЧДЭ производится заказчиком в течение 5 (пяти) суток с даты получения акта формы ВУ-101 ЭТД.

При просрочке доставки необходимых для проведения ТР-2 запасных частей, а так же предоставлении заказчиком некачественных запасных частей заказчик оплачивает простой неисправного грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования в соответствии с пунктом 2.5 Договора.

22.03.2023 г. на станции Беломорск Октябрьской железной дороги в текущий ремонт был отцеплен вагон № 51166825.

25.03.2023 г. посредством ЭДО СПС Подрядчик направил Заказчику в уведомительном комплекте акт формы ВУ-101 ЭТД. Уведомительный комплект был согласован Заказчиком в ЭДО СПС 27.03.2023 г.

22.03.2023 г. на станции Беломорск Октябрьской железной дороги в текущий ремонт был отцеплен вагон № 51166825.

27.03.2023 эксплуатационное вагонное депо Петрозаводск направляло письмо № ВЧДРем-03/10 в адрес ООО «РЕИЛГО» на предоставление давальческого сырья из собственного оборотного запаса под вагон № 51166825, ответ на письмо в депо не поступил.

04.04.2023 г. эксплуатационное вагонное депо Петрозаводск направляло письмо № ВЧДРем-04/21 в адрес ООО «РЕИЛГО» о постановке вагона № 51166825 на платный простой.

По состоянию на 30.04.2023 г. исправные запасные части в депо не поступили.

Акт браковки формы ВУ-101 ЭТД от 22.03.2023 г. с уведомлением ВУ-23 (лист дела 51-52) был направлен посредством ЭДО СПС в адрес ООО «РЕИЛГО» 25.03.2023 г., о чем свидетельствует История согласования ЭДО СПС.

Согласно Акту браковки формы ВУ-101 ЭТД от 22.03.2023 г. вагон № 51166825 был отцеплен в ремонт по неисправностям колесных пар «107- выщербины обода колеса».

Акт браковки формы ВУ-101 ЭТД от 22.03.2023 г. согласован ООО «РЕИЛГО» без замечаний 27.03.2023 г., это свидетельствует о том, что ООО «РЕИЛГО» было известно о неисправностях таких деталей, как колесные пары вагона.

07.03.2023 г. на станции Свирь Октябрьской железной дороги в текущий ремонт был отцеплен вагон №75112805. 09.04.2023 г. вагон прибыл на станцию Петрозаводск для проведения ремонта.

24.04.2023 г. посредством ЭДО СПС Подрядчик направил Заказчику в уведомительном комплекте акт формы ВУ-101 ЭТД. Уведомительный комплект был согласован Заказчиком в ЭДО СПС 24.04.2023 г.

20.04.2023 г. эксплуатационное вагонное депо Петрозаводск направляло письмо № ВЧДРем-04/05 в адрес ООО «РЕИЛГО» на предоставление давальческого сырья из собственного оборотного запаса под вагон № 75112805, ответ на письмо в депо не поступил.

27.04.2023 г. эксплуатационное вагонное депо Петрозаводск направляло письмо № ВЧДРем-04/15 в адрес ООО «РЕИЛГО» о постановке вагона № 75112805 на платный простой.

По состоянию на 30.04.2023 г. исправные запасные части в депо не поступили.

Пунктом 2.5 Договора предусмотрено, что в случае не предоставления Заказчиком в срок, указанный в пункте 3.7 договора, начиная с даты получения акта формы ВУ-101 ЭТД, запасных частей для замены неисправных, Заказчик оплачивает стоимость нахождения грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования по Ставкам платы за нахождение на железнодорожных путях общего пользования грузовых вагонов.

Отсчет времени нахождения грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования по причинам, не зависящим от Подрядчика, начинается с 00 часов 00 минут суток, следующих за сутками в течение которых Заказчик не предоставил Подрядчику запасные части для замены неисправных в нарушение срока, предусмотренного пунктом 3.7 Договора.

Окончание отсчета времени нахождения грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования по причинам, не зависящим от Подрядчика определяется датой предоставления Заказчиком запасных частей Подрядчику для замены неисправных в соответствии с пунктом 1.2.2 Договора.

Нахождение грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования оплачивается Заказчиком на основании акта о выполненных работах (оказанных услугах) с приложением ежемесячного сводного акта о нахождении грузовых вагонов заказчика на железнодорожных путях общего пользования составленного на основании актов общей формы в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем «в данном случае - 10.05.2023 г.).

Как указывает ООО «РЕИЛГО» Акт браковки вагона направлен истцом ответчику 24.04.2023 г. В эту же дату согласован Ответчиком.

Следовательно, начисление за простой может быть произведено не ранее 5 дней со дня получения акта браковки согласно п.3.7. Договора.

В связи с этим, истец уточнил сумму исковых требований в части уменьшения платы за простой вагона № 75112805 за апрель 2023 г., начислив простой только за сутки 30.04.2023 г..

До настоящего времени простой вагонов на железнодорожных путях общего пользования ООО «РЕИЛГО» не оплачен.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается.

Вагон № 51166825 был подан на путь участка ремонта 24.03.2023 г. в 23 час 56 мин осмотра и выявления неисправностей в соответствии с РД 32 ЦВ-056-97 "Руководящий документ. Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Руководство по текущему елочному ремонту" (утв. МПС РФ 02.09.1997) для определения объема ремонта.

После определения объема ремонта и выявления того, что требуется давальческая колесная пара, вагон был убран с пути участка ремонта 25.03.2023 г. в 13 час 35 мин на путь него пользования, что подтверждается памяткой приемосдатчика на уборку вагонов № 477.

08.05.2023 г. в 06 час 17 мин вагон № 51166825 был подан с пути общего пользования на путь участка ремонта Вагонного депо для проведения ремонта (ТР-2), что подтверждает памятка приемосдатчика на уборку вагонов № 734.

Вагон № 75112805 находился на путях общего пользования станции Петрозаводск с 26 апреля 2023 г. с 00 часов, что подтверждается актом общей формы №15 от 26.04.2023 г., имеющимся в материалах дела (лист дела 68).

Вагон № 75112805 был подан на путь участка ремонта 08.06.2023 г. в 00 час 30 мин для проведения ремонта, что подтверждается памяткой приемосдатчика на уборку вагонов № 2255.

Пунктом 5.1 Договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков оплаты ТР-2 грузовых вагонов и связанных с ним работ/услуг, предусмотренных пунктами 2.3 - 2.5 Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,07% от цены выполненных, но не оплаченных 5 срок Заказчиком работ/услуг, за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования (05.05.2023).

В соответствии с условием пункта 3.10. Договора Истцом в адрес ООО «РЕИЛГО» 05.05.2023 для оплаты простоя вагонов за апрель 2023 г. направляло посредством электронной связи: акт оказанных услуг за апрель от 30.04.2023 г.; сводный акт о нахождении грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования за апрель от 30.04.2023 г.

Пунктом 6.1 Договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков оплаты ТР-2 грузовых вагонов и связанных с ним работ/услуг, предусмотренных пунктами 2.3 - 2.5 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,07% от цены выполненных, но не оплаченных в срок Заказчиком работ/услуг, за каждый день просрочки в течение (десяти) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования (05.05.2023).

Проверив расчет истца, суд считает обоснованным взыскание пени по договору в размере 1768,93 руб. (за период с 06..05.2023 г. по 05.12.2023 г.), с последующим начислением по день фактической оплаты долга.

При указанных обстоятельствах исковые требования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика расходов по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РЕИЛГО" (ОГРН: 1027700474163, ИНН: 7707205911) в пользу открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОГРН: 1037739877295; ИНН: 7708503727) 11 808 руб. 58 коп. основного долга, 1768 руб. 93 коп. пени за период с 06.05.2023 по 05.12.2023, с последующим начислением с 06.12.2023 по день фактической оплаты долга (11 808 руб. 58 коп.), 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

2. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, <...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья

Колесова Н.С.