АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)
г. Абакан
19 мая 2025 года Дело № А74-2772/2025
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи И.Е. Аношкиной при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Н.В. Шабля рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ариум» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к государственному казенному учреждению Республики Хакасия «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
о взыскании 12 096 руб. неустойки.
Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Ариум» от иска к государственному казенному учреждению Республики Хакасия «Управление капитального строительства» в части требования о взыскании 432 000 руб. долга по государственному контракту от 15.07.2024 № 2024.137, и прекратить производство по делу в указанной части.
2. Удовлетворить иск:
взыскать с государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ариум» 12 096 руб. неустойки, а также 26 797 руб. расходов по государственной пошлине, уплаченной платёжным поручением от 25.03.2025 № 477.
Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Третий арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Хакасия.
Судья И.Е. Аношкина