Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург
27 апреля 2025 годаДело № А56-11663/2025
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Лодиной Ю.А.,
рассмотрев дело по иску:
истец: общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление 61-38»
ответчик: общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройПроект»
о взыскании,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 61-38» (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЛенСтройПроект» (далее – Компания) о взыскании 690 000 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ.
Определением суда от 19.02.2025 иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
От ответчика поступил отзыв на иск.
От истца поступили возражения на отзыв ответчика.
Решением в виде резолютивной части от 17.04.2025 в удовлетворении исковых требований отказано.
Судом изготовлено мотивированное решение по ходатайству Ответчика.
Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.
Как следует из материалов дела, между Обществом (Заказчик) и Компанией (Исполнитель) заключен договор № 09-ПД-04/23 от 10.04.2023 на генеральное проектирование (далее - Договор).
В соответствии с его условиями Ответчик принял на себя обязательство в соответствии с заданием на проектирование выполнить комплекс проектных работ по разработке Проектной документации в составе, необходимом для получения положительного заключения КГИОП. Цена Договора – 6 900 000 руб.
Срок окончания работ по договору установлен Графиком проведения работ (Приложение №2) и составляет 140 рабочих дней. Соответственно, работы должны были быть завершены Исполнителем не позднее - 16.10.2023.
Истцом в счет оплаты по Договору была уплачена Ответчику денежная сумма в размере 6 900 000 руб. по платежным поучениям №№ 393 от 14.04.2023, 511 от 16.05.2023, 178 от 05.10.2023, №4 13.10.2023, №60 от 18.10.2023 на основании счетов Ответчика.
Результаты работ в полном объеме были переданы Истцу с нарушением срока на основании акта приема-передачи документов №2 от 15.01.2025.
Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 146 от 27.12.2024 с требованием об оплате неустойки.
Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.
Суд, изучив материалы дела и доводы сторон, приходит к следующим выводам.
Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.
В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Как следует из материалов дела, согласно условиям договора исполнитель принял на себя обязательство по выполнению комплекса проектных работ по разработке Проектной документации (далее - Проектная документация) на капитальный ремонт и реставрацию выявленного объекта культурного наследия «Казарма офицерской стрелковой школы» (далее -Объект), входящего в состав комплекса «Казармы офицерской стрелковой школы (6 зданий)». Объект расположен по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, литера А, квартиры №№ 1-4,4а,5-8.
Проектная документация разрабатывалась с целью проведения Истцом работ по сохранению Объекта, являющегося выявленным объектом культурного наследия.
Порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе выявленных объектов культурного наследия), включая порядок подготовки и согласования проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению данного объекта установлен статьей 45 Закона 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Приказом Минкультуры России от 05.06.2015 N 1749 "Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия". В соответствии с установленным порядком для согласования проектной документации в орган охраны объектов культурного наследия представляются следующие документы:
1)заявление о согласовании проектной документации;
положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
Данные документы предоставляются Заказчиком либо лицом, которое осуществило подготовку проектной документации.
Пунктом 2.11. Договора Стороны определили, что целью Заказчика является достижение результата в виде положительного заключения Историко-культурной экспертизы Проектной документации.
Направление Проектной документации и Акта государственной историко-культурной экспертизы Проектной документации на согласование в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (сокращенное наименование и далее по тексту - КГИОП, является Органом охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга) в обязанности Исполнителя по Договору не включено (п. 3.5. Договора предусматривает направление Проектной документации в КГИОП Заказчиком. Вместе с тем, такое направление может осуществляться Исполнителем по договоренности между Исполнителем и Заказчиком.
Таким образом, Исполнитель по Договору должен был разработать (с учетом предварительных работ - этап 1) Проект капитального ремонта и реставрации Объекта (Проектная документация), организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы Проектной документации.
Вместе с тем в любом случае разрабатываемая проектная документация должна соответствовать нормативно-технической документации и в результате (после рассмотрения ее и акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации) должна быть согласована КГИОП. Данное условие содержится в договоре в связи с согласованным сторонами порядком оплаты по договору - п. 4.2.3, которым предусмотрено, что достижение данного результата (согласование Проектной документации КГИОП) является основанием для осуществления Истцом окончательного расчета по Договору (раздел «Порядок оплаты этапа работ» согласно Приложению № 2 к Договору).
В соответствии с п. 2.1. договора, Приложением № 2 к договору (График проведения работ), пунктом 5 Задания по проектирование (Приложение № 3 к Договору) работы по договору выполняются этапами и в определенные сроки.
Вместе с тем согласно пункту 5.1 договора сроком начала выполнения работ по договору является дата оплаты истцом первого авансового платежа.
В соответствии с положениями п. 4.2.1. Договора первый авансовый платеж в сумме 3 150 000 руб. за выполнение работ по Этапам 1,2 должен быть оплачен Заказчиком в течение 5 дней с даты подписания Договора. Для оплаты авансового платежа Ответчиком был оформлен счет № 17 от 14 апреля 2023г. Данный Счет оплачен Истцом с нарушением установленного Договором срока - платежами от 14 апреля 2023 г. и от 16 мая 2023 г.
Таким образом, датой начала выполнения работ по Договору является дата исполнения Истцом обязанности по оплате первого аванса в полном объеме, то есть 16 мая 2023г.
Следовательно, датой окончания выполнения работ по Договору (140 рабочих дней) является 20 ноября 2023 г.
Ответчик выполнил работы по Договору в установленные Договором сроки, что подтверждается следующим.
Ответчик выполнил предварительные работы (Этап 1) и разработал Проектную документацию (Этап 2) 03 октября 2023 г., что подтверждается представленными в материалы дела актом № 12 от 04 октября 2023 г. приема-передачи документов, согласно которому Ответчик передал Истцу акт № 38 от 03 октября 2023 г. выполненных работ по Этапам 1,2 по Договору, счет № 44 от 03/10/2023г. на оплату по Договору в связи с выполнением работ по Этапам 1,2, проектную документацию на бумажном носителе, проектную документацию на электронном носителе, счет № 45 от 03 октября 2023 г. на оплату аванса по Договору в связи с выполнением работ по Этапу №3 (организация проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации).
Акт № 38 от 03 октября 2023г. подписан Истцом без замечаний, счет № 44 оплачен Истцом 13.10.2023, счет № 45 оплачен Истцом 05.10.2023.
Факт приемки Истцом работ по акту № 38 от 03 октября 2023 г. подтверждается также представленным Истцом в материалы дела и подписанным истцом Актом сверки расчетов по Договору.
Ответчик выполнил работы (Этап 3) по проведению государственной историко-культурной экспертизы Проектной документации 30.10.2023, что подтверждается представленным в материалы дела актом от 30 октября 2023г., которым утвержден вывод экспертизы, о том, что проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Казарма Офицерской стрелковой школы» по адресу: Санкт-Петербург, <...>, литера А, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Казармы Офицерской стрелковой школы (6 зданий)»: «Проект ремонта, реставрации и приспособления для современного использования выявленный объект культурного наследия «Казарма офицерской стрелковой школы» (в составе «Казармы Офицерской стрелковой школы (6 зданий)») расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, литера А», шифр: 78:40:20526А:0:19, выполненная ООО «ЛенСтройПроект» в 2023 году, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).
Работы по Этапу № 3 приняты Истцом без замечаний, что подтверждается Актом УПД №44 от 11.12.2023, а также представленным Истцом в материалы дела и подписанным истцом Актом сверки расчетов но Договору.
Учитывая изложенное, результат работ по Договору достигнут: Проектная документация разработана Ответчиком, положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на Проектную документацию получено, Проектная документация согласована КГИОП: по устному согласованию с Заказчиком, письмом от 07 ноября 2023 г. (исх. № 118/23) Ответчик направил в КГИОП заявление о согласовании Проектной документации. Приложениями к Заявлению являлась Проектная документация и Положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы Проектной документации. Заявление принято КГИОП 08/11/2023 г. за вх. № 01-24-2931/23-0-0.
Письмом от 03 октября 2024 г. исх. № 01-24-2068/24-0-1 КГИОП сообщил о согласовании Проектной документации, разработанной Ответчиком в 2023г.
Актом № 1 от 10 октября 2024 г. приема-передачи документов Ответчик передал Истцу: акт УПД № 24 от 11 октября 2024 г. выполненных работ по Этапам 1,2,3 по Договору - в части согласования КГИОП, счет № 27 от 11.10.2024 на окончательную оплату по Договору, проектную документацию на бумажном носителе, проектную документацию на электронном носителе.
Акт УПД № 24 от 11 октября 2024г. подписан Истцом без замечаний, счет № 27 оплачен Истцом 18.10.2024.
Факт приемки Истцом работ по акту УПД № 24 от 11/10/2024 подтверждается также представленным Истцом в материалы дела и подписанным истцом Актом сверки расчетов по Договору.
Актом № 2 от 13 января 2025 г. приема-передачи документов, оформленным в дополнение к Акту № 1 от 10 октября 2024 года Ответчик передал Истцу дополнительные экземпляры проектной документации на бумажном носителе и на электронном носителе.
Таким образом, проектная документация на бумажном носителе и в электронном виде предана Ответчиком Истцу по Акту № 12 от 04 октября 2023 г. приема-передачи документов. Возражений на срок и порядок передачи Проектной документации от Истца Ответчику не поступало. Работы приняты Истцом, Акт № 38 от 03 октября 2023г. подписан Истцом, счет на оплату выполненных работ оплачен; актом № 2 от 13 января 2025 г. приема-передачи документов, оформленным в дополнение к Акту №1 от 10 октября 2024 г. Ответчик передал Истцу дополнительные экземпляры проектной документации на бумажном носителе и на электронном носителе. При этом направление Истцом в адрес Ответчика претензии о необходимости предоставления документов правового значения не имеет, поскольку предоставление дополнительных экземпляров в этом случае является добровольным волеизъявлением Ответчика в ответ на просьбу Заказчика.
Таким образом, учитывая, что вследствие просрочки оплаты Истцом авансового платежа, сроком окончания выполнения работ по Договору является 20 ноября 2023 г., работы по Договору выполнены Ответчиком в установленный Договором срок, Проектная документация передана Ответчиком Истцу с соблюдением сроков ее предоставления и условий по количеству экземпляров и формата предоставления (электронный носитель, бумажный носитель). Проектная документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, согласована КГИОП, т.е. все цели Истца достигнуты. Работы приняты Истцом без замечаний и оплачены.
При таких обстоятельствах основания для удовлетворения иска отсутствуют.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
решил:
В удовлетворении исковых требований отказать.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.
Судья Лодина Ю.А.