АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 226-56-17, (846) 207-55-15

http://www.samara.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Самара

17 октября 2023 года

Дело №

А55-9872/2023

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 17 октября 2023 года

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи

ФИО1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания – Папчихиным П.С.,

рассмотрев в судебном заседании 10 октября 2023 года дело по иску Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

к Обществу с ограниченной ответственностью "Кедр-1"

о взыскании

при участии в заседании

от истца – ФИО2, доверенность от 09.06.2023, диплом,

от ответчика – не явился, извещен,

установил:

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара обратился в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Кедр-1" о взыскании 100 000 руб. неустойку (штраф) за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п.4.4.1 ст. 4 муниципального контракта от 10.01.2022 №2-МЗ/22.

Истец поддержал исковые требования.

Ответчик извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, заслушав пояснения представителя истца, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее - Департамент, Истец, Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Кедр-1» (далее -ООО «Кедр-1», Ответчик, Подрядчик) 10.01.2022 заключен муниципальный контракт №2-МЗ/22 на выполнение работ по обеспечению эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, пешеходных зон и элементов их обустройства на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - Контракт) в редакции дополнительного соглашения №1 от 24.02.2022 на сумму 234 851 599 рублей 69 копеек.

Согласно п. 1.1 контракта Подрядчик обязуется собственными или привлеченными силами в соответствии с Заданием (Приложение №1) и условиями Контракта выполнить работы по обеспечению эксплуатационного состояния автомобильных дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Контракта

В соответствии с п. 7.1 контракта работы выполняются в один этап с момента заключения Контракта по 30.06.2022.

Пунктом 4.4.1 статьи 4 контракта предусмотрена обязанность Подрядчика выполнять собственными и/или привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, указанными в Задании (Приложение № 1), весь комплекс работ в объемах, предусмотренных Заданием (Приложением №1) и необходимых для функциональной эксплуатации объекта (ов), в установленные Контрактом сроки и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 5 Контракта.

Согласно пункту 5.2 контракта отчетный период по Контракту составляет 1(один) календарный месяц.

Отчетными документами по Контракту, в части обеспечения эксплуатационного состояния автомобильных дорог, являются акт сдачи-приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ.

Согласно пункту 5.4.1. статьи 5 контракта отчетные документы по Контракту оформляются Подрядчиком до осуществления Заказчиком или лицом, им уполномоченным, фактической приемки результата выполненных работ в натуре и сравнения качественных и технических характеристик представленного к приемке результата требованиям условий Контракта и приложений к нему и предоставляются на рассмотрение Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, с сопроводительным письмом, оформленным на бланке организации и содержащим дату передачи документов, в одном подлинном экземпляре на бумажном носителе.

Отчетная документация за февраль 2022 года с сопроводительным письмом от 23.03.2022 №68 по Контракту предоставлена Заказчику 24.03.2022.

Пунктом 6.3. статьи 6 контракта предусмотрено, что в случае нарушения сроков исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (далее -Требование)

Пунктом 6.3.3. статьи 6 контракта предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 07.04.2022 № 1-03/2-05-01-06/4409 об уплате неустойки (пени, штрафа) в размере 100 000 рублей. Однако до настоящего времени данные требования не исполнены, что послужило основанием для обращения в суд.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями Закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Ответчик исковые требования не признает, в отзыве на иск указывает, согласно п. 1.1. Контракта Подрядчик обязуется собственными или привлеченными силами, в соответствии с Заданием (Приложение №1) и условиями настоящего Контракта выполнить работы по обеспечению эксплуатационного состояния автомобильных дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства па территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы па условиях Контракта.

Пунктом 4.4.1 Контракта предусмотрена обязанность Подрядчика выполнять собственными и/или привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе предусмотренные условиями Контракта и приложениями к нему, весь комплекс работ в объемах, предусмотренных настоящим Контрактом и необходимых для функциональной эксплуатации объекта(ов) в установленные Контрактом сроки с учетом сезонного характера работ и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 5 настоящего Контракта.

В соответствии с п. 5.2.1. отчетными документами по Контракту, в части обеспечения эксплуатационного состояния автомобильных дорог, являются акт сдачи-приемки выполненных работ но форме, согласно Приложению №3 к Контракту, справка о стоимости выполненных работ по форме, согласно 11риложсиию №4 к Контракту.

Согласно пункту 5.4.1. Контракта отчетные документы по Контракту оформляются Подрядчиком до осуществления Заказчиком или лицом, им уполномоченным, фактической приемки результата выполненных работ в натуре и сравнения качественных и технических характеристик представленного к приемке результата требований условий Контракта и приложений к нему и предоставляются Заказчику пс позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, с сопроводительным письмом, оформленным на бланке организации и содержащим дату передачи документов, в одном подлинном экземпляр

В соответствии с вышеуказанным пунктом 5.4.1. Контракта ООО «Кедр-1» не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным (февраль 2022г) были предоставлены Заказчику отчетные документы с сопроводительным письмом исходящий №55 от 05.03.2022г., т.е. своевременно, что подтверждается отметкой работника Заказчика на сопроводительном письме о получении документов 05.03.2022г.

Довод Истца о том, что 05 марта 2022г. это суббота (не рабочий день), судом отклоняется.

Согласно производственного календаря 05 марта 2022г. (суббота) была рабочим днем (предпраздничным).

Как указывает ответчик, письмо №68 от 23.03.2022г. с отметкой о приеме отчетных документов, сдано ООО «Кедр-1» Заказчику согласно п. 5.4.2 и п. 5.4.5 Контракта, в соответствии с которыми после первоначальной сдачи документов согласно (п. 5.4.1.) Заказчик рассматривает отчетные документы, согласовывает с представителями служб и при отсутствии замечаний к отчетным документам по Контракту, выявляемых в соответствии с п. 5.4.2. Контракта, Подрядчик обеспечивает предоставление Заказчику 3 (три) экземпляра отчетных документов, содержательная часть которых проверена и согласована сторонами. Таким образом, письмо №68 от 23.03.2022г., свидетельствует не о просрочке сдачи отчетных документов Заказчику, а о повторной сдаче отчетных документов, которые проверены и согласованы сторонами (л.д. 40).

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При этом суд учитывает положения ч. 3.1 ст.70 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При указанных обстоятельствах основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют, в иске следует отказать.

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы по государственной пошлине относятся на истца, который освобожден от уплаты государственной пошлины на основании ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 110,167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

ФИО1