АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, <...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Именем Российской Федерации

19 августа 2025 года

Дело № А33-16909/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования в части неимущественного требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, г. Красноярск) в течение 2 месяцев с даты вступления настоящего судебного акта в законную силу исполнить свои обязательства, предусмотренные условиями заключенного с ответчиком договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, осуществив мероприятия, возложенные на сетевую организацию техническими условиями № 8000579995 с целью технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: объект «ВРУ сельскохозяйственных объектов (Строящиеся объекты – объекты капитального/некапитального строения, сооружения планируемые к возведению на земельном участке» по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Шуваево. Участок находится примерно в 1 км метрах, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Емельяновский, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330102:812:

- обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический приём (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- Строительство ЛЭП-10(6) кВ от точки, указанной в пункте 7 технических условий до проектируемой ТП 10 (6) кВ (п.10.2.3). Протяжённость и характеристики ЛЭП определить проектом;

- Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10 (6) кВ. Тип и место установки разъединителя определить проектом;

- Строительство ТП 10 (6) кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;

- Строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяжённость и характеристики ЛЭП определить проектом;

- Реконструкция присоединения ф.86-5 ПС 35 кВ Шуваево № 86 в части замены трансформаторов тока на трансформаторы тока с большим номинальным током первичной обмотки. Объём необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить проектом;

- Выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442).

Исковые требования в части имущественного требования удовлетворить; заявление о взыскании судебных расходов удовлетворить частично.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, г. Красноярск) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>, г. Железногорск Красноярского края) 41 493,20 руб. неустойки (из расчёта 113,68 руб. * 365 дней за период с 24.05.2024 по 23.05.2025), а также 48 000 руб. судебных расходов (включая 25 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины, несение которых подтверждается платёжным поручением от 31.03.2025 № 102 и 23 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя (из расчёта: 6 000 руб. за составление досудебной претензии + 17 000 руб. за составление иска; признав не подлежащими отнесение на вторую сторону расходы в сумме 2 000 руб. за оказание консультационных услуг).

В остальной части в удовлетворении заявления о распределении судебных расходов отказать.

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.

В случае неисполнения решения суда в полном объёме в течение 2 месяцев с даты вступления настоящего судебного акта в законную силу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, г. Красноярск) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: <***>, ОГРНИП: <***>, г. Железногорск Красноярского края) судебную неустойку в размере 1 705,20 руб. (как произведение 113,68 руб. предусмотренной за 1 день просрочки законной неустойки и 15 месяцев неисполнение обязательств перед заявителем на дату вынесения резолютивной части решения).

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдаётся только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО2