АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А31-5930/2023

г. Кострома 05 декабря 2023 года

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Головастиковой Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем Герасимовой А.А.,

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу Коммерческий банк «Модульбанк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности, неустойки,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Авиастрой Инжиниринг» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167- 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд

РЕШИЛ:

принять отказ Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия» от исковых требований в части взыскания с акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» суммы основного долга в размере 3 150 557 руб. 64 коп., производство по делу в указанной части прекратить.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 204 786 руб. 25 коп. неустойки.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя либо по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Взыскать с акционерного общества коммерческий банк «Модульбанк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 7 096 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу, при отсутствии у суда сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месячного срока со дня его принятия или в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

Судья Е.Ю. Головастикова