Дело № 5 - 297/2023 УИД 42MS0132-01-2023-001419-10 ПОСТАНОВЛЕНИЕ По делу об административном правонарушении

пгт. Яшкино 30 ноября 2023 года

И.о. мирового судьи судебного участка №1 Яшкинского судебного района Кемеровской области мировой судья судебного участка № 3 Березовского городского судебного района Кемеровской области, расположенного по адресу: 652421, Кемеровская область, пгт. Яшкино, пер. Рабочий, 3, Зарубина Ю.Е.,

С участием помощника прокурора Яшкинского района Кемеровской области - Кузбасса Шипиловой М.И., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении ФИО3, родившегося <ДАТА2> в г. <АДРЕС> <ФИО1> области, с высшим образованием, работающего директором общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Спецстрой» (ОГРН <НОМЕР>, юридический адрес: 650000, <ФИО1> область - <ФИО2> <ФИО1>, г. <ФИО1>, ул. <АДРЕС>, помещ. 31), паспорт <НОМЕР>, выдан Отделом ГУ МВД России по Кемеровской области 10.10.2018, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, зарегистрированного по адресу: <ФИО1> область - <ФИО2>, г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, фактически проживающего по адресу: <ФИО1> область - <ФИО2>, г. <ФИО4> инвалидности I, II группы не имеющего, привлекавшегося к административной ответственности в течение последнего года, не судимого,

УСТАНОВИЛ :

Прокуратурой Яшкинского района в рамках осуществления надзора за законностью исполнения законодательства при реализации национального проекта «Демогафия» на территории Яшкинского муниципального округа, проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при заключении государственного контракта. Проведенной проверкой установлено, что на территории Кемеровской - Кузбасса реализуется национальный проект «Демография», паспорт которого утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018.

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 461 утверждена государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 - 2024 (далее - государственная программа). В рамках государственной программы реализуется региональный проект «Содействие занятости», принятый во исполнение национального проекта «Демография». Реализуя программные мероприятия вышеуказанного регионального проекта министерством строительства Кузбасса с ООО СЗ «Спецстрой» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) 16.09.2022 заключен государственный контракт №22/129 на строительство детского сада на 140 мест по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО> (далее - объект). Министерством строительства Кузбасса с ООО СЗ «Спецстрой» заключено дополнительное соглашение № 8 от 12.07.2023 к вышеуказанному государственному контракту, согласно которому изменены сроки выполнения работ, установлена дата окончания работ - 31.10.2023 в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся приложением №3 к дополнительному соглашению. Дополнительным соглашением № 8 к вышеуказанному государственному контракту график выполнения строительно-монтажных работ, являющимся приложением № 3 к Контракту, изложен в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению. Министерством строительства Кузбасса с ООО СЗ «Спецстрой» заключено дополнительное соглашение №23 от 02.11.2023 к вышеуказанному государственному контракту, согласно которому график выполнения строительно- монтажных работ, являющимся приложением №3 к контракту, изложен в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему дополнительному соглашению. В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, общестроительные работы, в том числе: сантехнические работы, электрические работы, наружные линии электроснабжения, наружные сети водоснабжения и канализации, отопление, сети связи, система контроля и управления доступа, автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, штукатурные работы стен подвала, пусконаладочные работы системы вентиляции и охранно-пожарной сигнализации, технологическое оборудование должны быть выполнены в период с 22 сентября 2022 года по 31 октября 2023 года (включительно). Прокуратурой района 02.11.2023 года произведен выезд на объект, в ходе которого установлено, что перечисленные работы выполнены не в полном объеме, а именно необходимо выполнить отделочные работы, сантехнические работы, электрические работы, штукатурные работы в подвале, пусконаладочные работы системы вентиляции и охранно-пожарной сигнализации. Соответственно условия контракта со стороны должностного лица ООО СЗ «Спецстрой» директора ФИО3 не выполняются. Должностным лицом директором ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 не обеспечено надлежащее исполнение государственного контракта №22/129 от 16.09.2022 по строительству детского сада на 140 мест, расположенного по адресу: <ОБЕЗЛИЧЕНО>. В судебном заседании помощник прокурора Яшкинского района Кемеровской области Шипилова М.И. поддержала доводы, изложенные в постановлении о возбуждении прокурором Яшкинского района Кемеровской области производства по делу об административном правонарушении от 07.11.2023, просила привлечь директора ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, поскольку его вина в совершении правонарушения полностью доказана собранными по делу доказательствами.

ФИО3 в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, не признал. Пояснил, что с 27 марта 2023 г. он является директором ООО СЗ «Спецстрой». До этого работал в ООО СЗ «Спецстрой» коммерческим директором. Еще до того, как он стал занимать должность директора были выявлены ряд нарушений в проектно- сметной документации по ремонту детского сада, в том числе по перепланировке. В сентябре 2022 года между ООО СЗ «Спецстрой» и Министерством строительства Кузбасса был заключен государственный контракт №22/129 на строительство детского сада на 140 мест по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пп. Яшкино. В ходе исполнения контрактных обязательств возникали расхождения теплотрассы с проектом, корректировка благоустройства прилегающей территории, корректировка проекта вентиляции, потребовалось возведение подпорной стены в связи с большим уклоном местности, подтопление подвала грунтовыми водами, в связи с чем в конце июня 2023 года срок по данному государственному контракту был продлен дополнительным соглашением №8 на срок до 31.10.2023 г., однако выполнить работы, предусмотренные контрактом в срок не представилось возможным в связи с указанными проблемами, а также в связи с не подписанием до настоящего времени актов КС-2 и КС-3 заказчиком. Приходилось выполнять работы за предыдущего подрядчика. В настоящее время происходит согласование подписания актов КС-2 и КС-3. Работы, предусмотренные государственным контрактом, планируется закончить в срок до 31.12.2023, но скорее всего не успеют закончить к указанному сроку. В настоящий момент необходимо закупать необходимое оборудование в целях завершения работ по государственному контракту. Они обращались с указанной проблемой в Министерство строительства РФ, прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса. Прокуратурой были выявлены нарушения со стороны Заказчика по контракту, что подтверждается ответом №7-3569-2023/20320001/Он2800-23 от 31.10.2023. Вину в совершении правонарушения признавал в ходе проведения прокурорской проверки, но в судебном заседании вину не признал, так как считает, что вины их нет в нарушении сроков исполнения работ по контракту, поскольку подписание дополнительных соглашений и иных документов заняло много времени. Так же сроки затянулись из-за задержки финансирования и необходимости выполнения комплекса работ.

Выслушав помощника прокурора Яшкинского района Кемеровской области Шипилова М.И., ФИО3, исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Обязательство должно исполняться точно в срок, установленный соглашением сторон. Условие о сроках доставки, разгрузки, сборки, установки, монтажу, вводу в эксплуатацию Товара, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, эксплуатирующих Товар в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя Товара является существенным условием государственного контракта, поскольку в силу ч.1,2 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора; существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с частью 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № —ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы в соответствии с настоящей статьей. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть I статьи 107 Закона № 44-ФЗ). Согласно части 7 статьи 7.32 КоАП РФ действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности. Существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Определяющим для квалификации административного правонарушения по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ является не только размер ущерба, но и значение последствий нарушений закона, сведения, о чем должны содержаться в материалах дела об административном правонарушении. Судом установлено, что министерством строительства Кузбасса с ООО СЗ «Спецстрой» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) 16.09.2022 заключен государственный контракт №22/129 на строительство детского сада на 140 мест по адресу: <ФИО5>. Министерством строительства Кузбасса с ООО СЗ «Спецстрой» заключено дополнительное соглашение № 8 от 12.07.2023 к вышеуказанному государственному контракту, согласно которому изменены сроки выполнения работ, установлена дата окончания работ - 31.10.2023 в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся приложением №3 к дополнительному соглашению. Дополнительным соглашением № 8 к вышеуказанному государственному контракту график выполнения строительно-монтажных работ, являющимся приложением № 3 к Контракту, изложен в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению. Министерством строительства Кузбасса с ООО СЗ «Спецстрой» заключено дополнительное соглашение №23 от 02.11.2023 к вышеуказанному государственному контракту, согласно которому график выполнения строительно- монтажных работ, являющимся приложением №3 к контракту, изложен в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему дополнительному соглашению. В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, общестроительные работы, в том числе: сантехнические работы, электрические работы, наружные линии электроснабжения, наружные сети водоснабжения и канализации, отопление, сети связи, система контроля и управления доступа, автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, штукатурные работы стен подвала, пусконаладочные работы системы вентиляции и охранно-пожарной сигнализации, технологическое оборудование должны быть выполнены в период с 22 сентября 2022 года по 31 октября 2023 года (включительно). Прокуратурой Яшкинского района Кемеровской области 02.11.2023 года произведен выезд на объект, в ходе которого установлено, что перечисленные работы выполнены не в полном объеме, а именно необходимо выполнить отделочные работы, сантехнические работы, электрические работы, штукатурные работы в подвале, пусконаладочные работы системы вентиляции и охранно-пожарной сигнализации. Установлено, что неисполнением должностным лицом директором ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 обязательств по исполнению государственного контракта причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства по следующим основаниям: - нарушен срок исполнения государственного контракта № 22/129 на строительство детского сада на 140 мест на территории Яшкинского муниципального округа, что привело к срыву реализации национального проекта «Демография», объявленного Президентом Российской Федерации приоритетным, чем нанесен вред авторитету государства как гаранта надлежащего исполнения обязательств, взятых на себя органами государственной власти и органами местного самоуправления; - повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, определенных региональным проектом «Содействие занятости» как основного мероприятия национального проекта «Демография»; - привело к недостижению в установленный срок целей, поставленных заказчиком, которые в данном случае определены социальной значимостью объектов, поскольку неисполнение обязательств ограничивает права неопределенного круга лиц, проживающих на территории Яшкинского муниципального округа, на предоставление мест для несовершеннолетних детей в дошкольном учреждении. Фактические обстоятельства дела подтверждены собранными доказательствами. Вина ФИО3 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, подтверждается: - государственным контрактом №22/129 от 16.09.2022 на строительство детского сада на 140 мест на территории <ОБЕЗЛИЧЕНО>, заключенным министерством строительства Кузбасса с ООО СЗ «Спецстрой» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных (л.д.12-17); - выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО СЗ «Спецстрой» от 10.11.2023 (л.д.18-21); - дополнительным соглашением № 8 от 12.07.2023 к вышеуказанному государственному контракту, согласно которому изменены сроки выполнения работ, установлена дата окончания работ - 31.10.2023 в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся приложением №3 к дополнительному соглашению, который изложен в новой редакции (л.д.18-20); - дополнительным соглашением № 13 от 02.11.2023 к вышеуказанному государственному контракту, согласно которому график выполнения строительно- монтажных работ, являющимся приложением №3 к контракту, изложен в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему дополнительному соглашению. В соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, общестроительные работы, в том числе: сантехнические работы, электрические работы, наружные линии электроснабжения, наружные сети водоснабжения и канализации, отопление, сети связи, система контроля и управления доступа, автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, штукатурные работы стен подвала, пусконаладочные работы системы вентиляции и охранно-пожарной сигнализации, технологическое оборудование должны быть выполнены в период с 22 сентября 2022 года по 31 октября 2023 года (включительно) (л.д.21-35); - требованием прокуратуры Яшкинского района в адрес директора ООО СЗ «Спецстрой» о предоставлении информации и документов №Исорг- 20320042-596-23/20320042 от 02.11.2023 (л.д.36); - ответом ООО СЗ «Спецстрой» в адрес прокуратуры Яшкинского района №2-03/11 от 03.11.2023 (л.д.37-38); - ответом ООО СЗ «Спецстрой» в адрес Министерства строительства Кузбасса №1-03/11 от 03.11.2023 (л.д.39-42); - извещением прокуратуры Яшкинского района в адрес директора ООО СЗ «Спецстрой» №7-3-2023 от 03.11.2023 о явке в прокуратуру района 07.11.2023 к 10-00 часам для дачи объяснений и вынесения постановления по делу об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (л.д.43); - объяснениями ФИО3 от 07.11.2023, согласно которым вину в совершении правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ признавал (лд.44-45); - копией паспорта ФИО3 (л.д.46); - приказом о приеме работника на работу №7 от 27.03.2023, согласно которому ФИО3 принят на должность директора ООО СЗ «Спецстрой» (л.д.47); - решением №22 единственного участника ООО СЗ «Спецстрой» от 27.03.2023, согласно которого прекращены полномочия директора ФИО6, назначен на должность директора ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 (л.д.48); - трудовым договором с директором ООО СЗ «Спецстрой» №05-тд/23 от 27.03.2023, заключенного с ФИО3 (л.д.49-51); - должностной инструкцией директора ООО СЗ «Спецстрой», с которой ознакомлен ФИО3 (л.д.52-55); - фотографии объекта.

Оценив в совокупности все представленные в материалы дела доказательства, суд считает вину ФИО3 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, установленной и доказанной.

Анализируя представленные доказательства, судья считает правильным квалифицировать действия ФИО3 по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, как действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности. Событие административного правонарушения и вина директора ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 в его совершении, подтверждается материалами проведенной прокурорской проверки, которые свидетельствуют о том, что должностным лицом директором ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 не принято всех зависящих от него мер по надлежащему соблюдению норм, за нарушение которых частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Таким образом, проверкой установлены грубые нарушения в действиях должностного лица директора ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 требований федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и срыву реализации мероприятий национального проекта «Демография» на территории Кемеровской области - Кузбасса, причинами и условиями которых явились: ненадлежащая организация работы, просчеты в работе, выразившиеся в игнорировании указанных требований закона. Оценивая пояснения ФИО3 в судебном заседании и не признание им вины, пояснения, что сроки выполнения контракта нарушены не по его вине, как директора ООО СЗ «Спецстрой», а из-за ряда обстоятельств, в том числе долгого подписания документов, выявления нарушений в проекте и др., суд оценивает критически, поскольку соглашаясь при заключении государственного контракта с установленными в нем условиями в части срока исполнения обязательств, должностное лицо ООО СЗ «Спецстрой» обязано было проанализировать возможные риски, правовые последствия, а также соразмерность объема обязательств и срока, отведенного для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное решение задач и выполнение функций, совершать другие действия, направленные на соблюдение установленного срока выполнения государственного контракта. Ответ прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса №7-3569-2023/20320001/Он2800-23 от 31.10.2023 о том, что в ходе проверки по заявлению ООО СЗ «Спецстрой» установлены факты ненадлежащего контроля со стороны Министерства строительства Кузбасс за исполнением работ по строительству детского сада в пгт. Яшкино, а также непринятия своевременных мер к устранению в ходе исполнения контракта от 16.09.2022 №22/129 недостатков, препятствующих выполнению работ, не может являться основанием для освобождения директора ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 от административной ответственности, предусмотренной ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, а также свидетельствовать об отсутствии состава административного правонарушения в действия ФИО3 по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, поскольку вина ФИО3 подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Таким образом, наличие в действиях должностного лица директора ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 состава вменяемого административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами, оцененными по правилам 26.11 КоАП РФ с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности. В силу ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Установлено, что приказом о приеме работника на работу №7 от 27.03.2023 ФИО3 принят на должность директора ООО СЗ «Спецстрой» (л.д.47); решением №22 единственного участника ООО СЗ «Спецстрой» от 27.03.2023 прекращены полномочия директора ФИО6, назначен на должность директора ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 (л.д.48), с которым заключен трудовой договор №05-тд/23 от 27.03.2023 (л.д.49-51). Нарушение указанных выше требований федерального законодательства свидетельствует о наличии в действиях должностного лица директора ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ. В соответствии с ч.1 ст.29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. Местом совершения административного правонарушения является место, где должно было быть выполнено действие, выполнена возложенная на должностное лицо - директора ООО СЗ «Спецстрой» ФИО3 обязанность по исполнению контрактных обязательств, а именно - ул. <АДРЕС>, д. 22, пгт. <АДРЕС> муниципальный округ, <ФИО1> область-<ФИО2>. В соответствии со статьей 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе в части административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.32 КоАП РФ, составляет один год со дня совершения административного правонарушения. Таким образом, датой совершения должностным лицом ООО СЗ «Спецстрой» административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ, является день, следующий за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности, то есть 01.11.2023 года. Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, не установлено. При назначении наказания суд учитывает характер совершённого правонарушения, данные о личности правонарушителя, его имущественное положение.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, предусмотренных статьями 4.2, 4.3 КоАП РФ по делу не установлено. Таким образом, учитывая цели административного наказания, изложенные в ст. 3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, имущественное положение ФИО3, данные о его личности, судья считает необходимым назначить наказание в пределах санкции ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ в виде административного штрафа. На сновании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО3, родившегося <ДАТА2> в г. <АДРЕС> <ФИО1> области, работающего директором общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Спецстрой» (ОГРН <НОМЕР>, юридический адрес: 650000, <ФИО1> область - <ФИО2> <ФИО1>, г. <ФИО1>, ул. <АДРЕС>, помещ. 31), признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в Яшкинский районный суд Кемеровской области через мирового судью, вынесшего постановление, в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Квитанцию об уплате штрафа представить на судебный участок №1 Яшкинского судебного района Кемеровской области. Разъяснить, что в случае неуплаты административного штрафа в срок установленный законодательством, он может быть привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательными работами на срок до пятидесяти часов. Реквизиты для оплаты штрафа: Получатель: УФК по Кемеровской области - Кузбассу (Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе л/с <***>), ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>, Банк получателя: Отделение <ФИО1>, г.<ФИО1>, БИК банка 013207212, КОР/СЧ 40102810745370000032, КБК 874 116 01073 01 9000 140, ОКТМО 32 710 000, УИН 0348809310211889809647681, назначение платежа: штраф по делу <НОМЕР> от <ДАТА23>

Мировой судья Ю.Е. Зарубина