Дело № 2–3647/2025
УИД 59RS0011-01-2025-005617-55
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Березники 11 ноября 2025 года
Березниковский городской суд Пермского края в составе
председательствующего судьи С.А. Мардановой,
при секретаре судебного заседания К.В. Мальцевой,
с участием представителя истца ФИО1, действующей на основании доверенности,
рассмотрев в открытом судебном заседании в ..... края гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» к ФИО2 о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования,
установил:
истец АО «Газпром газораспределение Пермь» обратился в суд с исковым заявлением к ФИО2 о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования.
В обоснование исковых требований указано, что между истцом АО «Газпром газораспределение Пермь» с одной стороны и ФИО2 с другой стороны, заключен договор №-№ от ..... о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее по тексту - Договор), по которому Исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства по адресу: ..... ..... сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а Заявитель обязуется обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка по адресу: ..... При заключении Договора № от ..... сторонами было достигнуто согласие по всем существенным условиям договора, без разногласий. ..... г. подписано Дополнительное соглашение № о переносе срока подключения. В соответствии с пунктом 2 указанного дополнительного соглашения № срок выполнения мероприятий по подключению продлен до ..... ..... подписано Дополнительное соглашение № о переносе срока подключения. В соответствии с пунктом 2 указанного дополнительного соглашения № срок выполнения мероприятий по подключению продлен до ..... ..... подписано Дополнительное соглашение № о переносе срока подключения. В соответствии с пунктом указанного дополнительного соглашения № срок выполнения мероприятий по подключению продлен до ..... ..... подписано Дополнительное соглашение № о переносе срока подключения. В соответствии пунктом 2 указанного дополнительного соглашения № срок выполнения мероприятий по подключению продлен до ..... ..... подписано Дополнительное соглашение № о переносе срока подключения. В соответствии с пунктом 2 указанного дополнительного соглашения № срок выполнения мероприятий по подключению продлен до ...... В соответствии с п. 3.4 Договора на Заявителя возложены обязательства, в том числе: осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, разработать на основании технических условий проектную документацию о создании сети газопотребления от точки подключения (технологического присоединению) до газоиспользующего оборудования, обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем ему земельном участке от точки подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования, внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, установленные договором. Техническими условиями №д от ....., являющимися неотъемлемым приложением Договора, предусмотрена обязанность Исполнителя подключить газ к газоиспользующему оборудованию Заявителя. В свою очередь, на Заявителя возложена обязанность предъявить для проверки выполнения технических условий внутренние газопроводы и газоиспользующее оборудование; получить от газораспределительной организации разрешение на пуск газа и проведение режимно-наладочных работ; заключить со специализированной организацией договоры на техническое и аварийное обслуживание газопровода, газового оборудования; заключить договор поставки газа; предоставить Исполнителю исполнительно-техническую документацию с исполнительной съемкой на газопровод. Исполнителем обязательства по договору выполнены, газопровод до границ земельного участка по адресу ..... Исполнителем построен и зарегистрирован в установленном порядке, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от ..... ..... в адрес Заявителя заказным письмом было направлено уведомление № № от ..... о необходимости исполнения обязательств по договору, которое оставлено Заявителем без ответа. На текущую дату Заявителем не подтверждено выполнение технических условий, а также не указаны сроки их выполнения, что влечет за собой невозможность осуществить пусконаладочные работы на объекте газификации для осуществления непосредственного технологического присоединения объекта Заявителя к сети газораспределения. Учитывая, что договор, в том числе какие-либо условия не признаны не действительными, а неисполнение ответчиком принятых на себя обязательств по Договору не позволяет истцу реализовать подключение объекта к газораспределительным сетям, Истец полагает, что Ответчик не заинтересован в осуществлении технологического присоединения объекта, расположенного в границах земельного участка по адресу: ..... ....., к сети газораспределения и/или не имеет возможности осуществления технологического присоединения объекта капитального строительства к сети газораспределения с дальнейшей оплатой услуг. При этом, Истец предпринял все возможные меры по урегулированию спора с Ответчиком. Согласно п. 4.1 Договора, плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства установлена Постановлением Региональной службы по тарифам ..... №-тп от ..... и составляет ..... рублей 00 коп. Во исполнение п. 3.4.7, 4.1 Договора, Заявителем внесена оплата за технологическое присоединение в размере ..... руб. 00 коп., в т.ч. НДС. ..... г. Истец направил в адрес Ответчика претензию № № от ..... о расторжении договора, которая оставлена Ответчиком без рассмотрения и удовлетворения.
Истец просит суд расторгнуть Договор № от ..... о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, заключенный между Истцом - АО «Газпром газораспределение Пермь» и Ответчиком – ФИО2 взыскать с ответчика - ФИО2 в пользу Истца - АО «Газпром газораспределение Пермь» расходы на уплату государственной пошлины в размере ..... копеек.
Представитель истца ФИО1 в судебном заседании исковых требованиях настаивала, приведя доводы, изложенные в исковом заявлении.
Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещался судом надлежащим образом по месту регистрации, однако от получения судебного извещения уклонился, поскольку почтовое отправление возвращено в адрес суда без вручения адресату в связи с истечением срока хранения.
Часть 1 ст. 233 ГПК РФ предусматривает, что в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчик о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, возражений относительно исковых требований не представлено, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного производства.
Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд находит исковое заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Согласно ст. 309, п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (абз. 1 п. 1 ст. 450 ГК РФ).
Согласно пункту 2 вышеуказанной статьи по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
В силу п. 3 ст. 451 Гражданского кодекса РФ при расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.
Статьей 782 Гражданского кодекса РФ также предусмотрено, что заявитель вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Вместе с тем, из определения Верховного Суда РФ от ..... по делу № следует, что при расторжении договора в одностороннем порядке с заявителя может быть взыскана сумма фактически понесенных затрат, но не свыше суммы, определенной договором.
Судом установлено, что ..... между АО «Газпром газораспределение Пермь», с одной стороны и ФИО2, с другой стороны, заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, по которому Исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства по адресу: ..... сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а Заявитель обязуется обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка по адресу: ..... (л.д. 10).
Согласно п. 3.2 данного Договора исполнитель принимает на себя обязательство: разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя; после разработки проекта газоснабжения в течение 5 рабочих дней направить заявителю информацию о расположении точки (точек) подключения технологического присоединения); осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, предусмотренных настоящим Договором, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта и пуску газа не позднее срока осуществления мероприятий по подключения Объекта к сети газораспределния (дня подключения), предусмотренного пунктом 5.1настоящего договора; проверить выполнение заявителем технических условий (Приложение № к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, в срок не позднее, чем за 14 дней до дня подключения и составить Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) при условии выполнения Заявителем положений подпункта 3.4.6 настоящего Договора; осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного настоящим договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), указанного п. 3.2.4 настоящего Договора; по письменному запросу заявителя (не позднее 10 дней со дня получения запроса) направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства (технологическому присоединению).
Объект капитального строительства, подключаемый к сети газопотребления, расположен в пределах границах принадлежащего заявителю земельного участка по адресу: ..... (п. 2.1. договора).
Техническими условиями №д от ....., являющимися неотъемлемым приложением Договора, предусмотрена обязанность Исполнителя подключить газ к газоиспользующему оборудованию Заявителя. В свою очередь, на Заявителя возложена обязанность предъявить для проверки выполнения технических условий внутренние газопроводы и газоиспользующее оборудование; получить от газораспределительной организации разрешение на пуск газа и проведение режимно-наладочных работ; заключить со специализированной организацией договоры на техническое и аварийное обслуживание газопровода, газового оборудования; заключить договор поставки газа; предоставить Исполнителю исполнительно-техническую документацию с исполнительной съемкой на газопровод. (л.д. 11).
В соответствии с п. 3.4. Договора заявитель обязан осуществить следующие мероприятия по подключению (технологическому присоединению) Объекта в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: на основании Технических условий, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, разработать проектную документацию на создание сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения), информацию о которых в соответствии с п.3.2.2 настоящего Договора направит ему Исполнитель, до газоиспользующего оборудования, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации; осуществить действия по созданию сети газопотребления на принадлежащем Заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ, подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) с характеристиками указанными в п. 2.1; представить Исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, включающий сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно- технических мероприятий и содержание технологических решений (предоставляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации); вслучае внесения изменений проектную документацию на создание сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения), влекущих изменение максимального часового расхода газа, в течение 7 рабочих дней с даты внесения изменений направить Исполнителю предложение о внесении соответствующих изменении в настоящий Договор. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, указанной в Технических условиях; уведомить Исполнителя о выполнении Технических условий. Уведомление должно быть направлено в адрес Исполнителя не позднее 20 дней до дня подключения; в согласованные с Исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения обеспечить Исполнителю доступ к Объекту для проверки выполнения Заявителем Технических условий; внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, установленные настоящим Договором; подписать Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) к настоящему Договору в день его составления Исполнителем в соответствии с п.3.2.4 настоящего Договора; в течение 10 рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки работ (услуг), направленного в соответствии с п.3.2.8 настоящего Договора, подписать его и представить в адрес Исполнителя. В случае, если в указанный срок Акт сдачи-приемки работ (услуг) не поступил в адрес Исполнителя работы (услуги) считаются выполненными и принятыми. При этом Исполнитель вправе составить односторонний акт сдачи-приемки работ (услуг), который будет являться подтверждением выполнения Исполнителем работ (оказания услуг) в срок и с надлежащим качеством.
Дополнительным соглашением к договору № от ..... изменен срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения – на ..... (л.д. 12).
Дополнительным соглашением к договору № от ..... изменен срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения – на ..... (л.д. 13).
Дополнительным соглашением к договору № от ..... изменен срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения – на ..... (л.д. 14).
Дополнительным соглашением к договору № от ..... изменен срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения – на ..... (л.д. 15).
Дополнительным соглашением к договору № от ..... изменен срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения – на ..... (л.д. 16).
Исполнителем обязательства по договору выполнены, газопровод до границ земельного участка по адресу ..... Исполнителем построен и зарегистрирован в установленном порядке, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от ..... (л.д.17).
Вместе с тем, исполнитель лишен возможности исполнить обязательства по договору в части подключения газопровода к газораспределительным сетям в границах земельного участка ответчика, поскольку последним обязательства по договору подключения не исполнены.
..... в адрес Заявителя заказным письмом было направлено уведомление № № от ..... о необходимости исполнения обязательств по договору, которое оставлено Заявителем без ответа. (л.д. 18,19).
Однако, ответчиком не подтверждено выполнение технических условий, а также не указаны сроки их выполнения, что влечет за собой невозможность осуществить пусконаладочные работы на объекте газификации для осуществления непосредственного технологического присоединения объекта Заявителя к сети газораспределения.
..... истцом в адрес ответчика направлена претензия о расторжении договора, из которой следует, что заявителю предложено представить подтверждение выполнения технических условий, в противном случае исполнитель предлагает заявителю расторгнуть договор о подключении (л.д. 20-21,22).
Претензия истца ответчиком добровольно не удовлетворена.
В нарушение ст. 56 ГПК РФ, ответчиком не представлено доказательств, опровергающих доводы иска.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.
Существенность нарушения договора одной из сторон определена в общей норме абзаца 4 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ как такое нарушение, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Материалами дела подтверждено, что ответчиком не исполнены предусмотренные договором о подключении обязательства. Истец, в свою очередь, надлежащим образом исполнял свои обязанности по договору. Соответствующие доказательства представлены истцом в ходе рассмотрения спора (выписка из ЕГРН).
Оценивая установленные по делу обстоятельства применительно к изложенным правовым нормам, суд приходит к выводу, что подключение объекта ответчика не состоялось по его вине, поскольку ФИО2 существенно нарушены условия договора о подключении (технологическом присоединении) от ..... в части исполнения своих обязательств по договору, в связи с чем суд приходит к выводу о расторжении договора.
В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу АО «Газпром газораспределение Пермь» подлежат взысканию расходы по оплате госпошлина в размере ..... руб. (л.д. 26).
Руководствуясь ст.ст. 194-199, 235-237 ГПК РФ, суд
решил:
исковые требования акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» к ФИО2 о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования, - удовлетворить.
Расторгнуть договор № от ..... о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, заключенный между АО «Газпром газораспределение Пермь» и ФИО2.
Взыскать с ФИО2, ..... года рождения (паспорт № № выдан ..... ОВМ ОМВД по БГО №) в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН №) расходы по оплате госпошлины в размере ..... руб.
Ответчик вправе подать в Березниковский городской суд ....., принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в .....вой суд через Березниковский городской суд ..... в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья подпись С.А. Марданова
Копия верна, судья
Мотивированное решение изготовлено ......