Решение по делу № 02-2671/2024 от 20.03.2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 18 декабря 2024 года

Таганский районный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи Синельниковой О.В.

при секретаре Елисеенковой Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2671/2024 по иску ********* ** к ГУП РК «Крымэнерго» об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Истец ********* А.А. обратилась в суд с иском к ГУП РК «Крымэнерго» об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, указывая в обоснование заявленных исковых требований следующее.

********* А.А. является собственником участков по адресу: Р. Крым, г. *********, п. *********, ул. *********, д. 87, площадь 1.250 кв.м, к.н. 90:15:*********:********* и по адресу: Р. Крым, г. *********, п. *********, ул. *********, д. 89, площадь 1.250 кв.м, к.н. 90:15:*********:*********.

11 сентября 2023 года ********* А.А. через личный кабинет обратилась в сетевую организацию ГУП РК «Крымэнерго» с заявками о технологическом присоединении земельных участков к электрическим сетям.

Заявки зарегистрированы сетевой организацией за № 163569 от 20 октября 2023 года и за № 161800 от 25 сентября 2023 года.

Сетевой организацией на основании данных заявок заявителю посредством личного кабинета выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям сетевой организации за № ***** от 24 октября 2023 года и за № ****** от 19 октября 2023 года, которыми определен перечень мероприятий по технологическому присоединению и которые необходимо выполнить сторонам и условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Как указано в п. 12 Технических условий срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В силу п. 6 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в ТУ.

Пунктом 8 договора предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ.

Кроме того, в личном кабинете размещены счет № * от 26 октября 2023 года на сумму 165.590 рублей 01 копейка и счет № * от 27 октября 2023 года на сумму 63.840 рублей.

Обязательства по оплате истцом исполнены в полном объеме. После проведенной заявителем оплаты в личном кабинете статус заявок по состоянию на 02 ноября 2023 года указан как «Договор заключен».

До настоящего времени технологическое присоединение земельных участков не осуществлено.

13 марта 2024 года истец обратилась к ответчику с претензией в целях добровольного урегулирования спора. Претензия получена 22 марта 2024 года. Ответа на претензию не поступило.

На основании изложенного истец просит суд:

- обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка, расположенного по адресу: г. *********, п. *********, ул. *********, д. 87 в соответствии с условиями договора и техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № * от 24 октября 2023 года;

- обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка, расположенного по адресу: г. *********, п. *********, ул. *********, д. 89 в соответствии с условиями договора и техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № * от 19 октября 2023 года;

- взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» неустойку в размере 6.612 рублей 90 копеек с дальнейшим начислением по дату фактического исполнения обязательств, компенсацию морального вреда в размере 100.000 рублей и штраф.

В настоящее судебное заседание представитель истца ********* А.А. адв. * А.Л. явилась, требования поддержала в полном объеме.

Представитель ответчика ГУП РК «Крымэнерго» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, суд приходит к следующим выводам.

********* А.А. является собственником земельных участков по адресу: Р. Крым, г. *********, п. *********, ул. *********, д. 87, площадь 1.250 кв.м, к.н. 90:15:*********:********* и по адресу: Р. Крым, г. *********, п. *********, ул. *********, д. 89, площадь 1.250 кв.м, к.н. 90:15:*********:*********.

11 сентября 2023 года ********* А.А. через личный кабинет обратилась в сетевую организацию ГУП РК «Крымэнерго» с заявками о технологическом присоединении к электрическим сетям земельных участков.

Заявки зарегистрированы сетевой организацией за № 161800 от 25 сентября 2023 года и за № * от 20 октября 2023 года.

Сетевой организацией на основании данных заявок заявителю посредством личного кабинета выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям сетевой организации за № 012-* от 19 октября 2023 года и за № 012-*от 24 октября 2023 года, которыми определен перечень мероприятий по технологическому присоединению и которые необходимо выполнить сторонам и условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Кроме того, в личном кабинете истца были размещены счет № * от 26 октября 2023 года на сумму 165.590 рублей 01 копейка и счет № * от 27 октября 2023 года на сумму 63.840 рублей.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, в сроки, установленные Правилами технологического присоединения энергопринимаюших устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Правилами технологического присоединения.

Заключение договора является обязательным для сетевой организации (абз. 3 ч. 1 чт. 26 Закона об электроэнергетике, п. 6 Правил технологического присоединения).

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) (ч. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике).

На основании п. 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им указанных Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с абз.2 п. 3 Правил технологического присоединения независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Действующим законодательством Российской Федерации, а также условиями договора исполнение сетевой организацией обязанностей по выполнению мероприятий по технологическому присоединению до границ земельного участка заявителя не обусловлено исполнением своих обязательств заявителем.

Сетевая организация независимо от выполнения заявителями предусмотренных по договорам мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ земельных участков обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ земельного участка заявителя.

Согласно Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты заключения договора. В случае истца, такие мероприятия должны быть выполнены в срок не позднее 01 мая 2024 года. Указанное следует из письма ГУП РК «Крымэнерго» от 17 апреля 2024 года.

В силу абз. 15, 16 п/п «б» п. 16 Правил технологического присоединения, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего подпункта; 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5),14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более ********* метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Срок осуществления работ, предусмотренный п. 16 Правил технологического присоединения, является существенным условием публичного договора по технологическому присоединению.

Публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п. (ст. 426 ГК РФ).

В соответствии со ст. 426 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом, Правительство, а также уполномоченные Правительством федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров.

Условия публичного договора, которые не соответствуют указанным требованиям, ничтожны и не влекут каких-либо юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с их недействительностью (ст. 426, 167 ГК РФ).

До настоящего времени технологическое присоединение земельных участков не осуществлено.

Как разъяснено в п. 22 и 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», согласно п. 1 ст. 308.3, ст. 396 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

Удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (ч. 2 ст. 206 ГПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

ГУП РК «Крымэнерго» самостоятельно и добровольно приняло на себя обязательства по проведению работ в согласованные сторонами сроки. Материалы дела не содержат сведений о согласовании сторонами иных сроков выполнения обязательств по договору, равно как и доказательств исполнения обязательств по договору.

Учитывая изложенное, требование истца об обязании ГУП РК «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, подлежит удовлетворению. При этом срок исполнения обязательства суд устанавливает равным 60 дням со дня вступления решения суда в законную силу.

В соответствии с п. 16 Правил, договор должен содержать следующие существенные условия: обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25% общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Размер неустойки за период с 03 мая 2024 года по 10 декабря 2024 года составит:

156.590,01*0,25%*230=90.039,25 рублей;

63.840*0,25%*230=36.708 рублей;

Всего: 126.747 рублей 25 копеек.

Согласно разъяснению, изложенному в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств, по смыслу ст. 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки либо ее сумма может быть ограничена.

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами. В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (ст. 202 ГПК РФ).

Если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами (п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»).

На основании ст. 15, 13 Закона о защите прав потребителей» суд взыскивает с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 20.000 рублей и штраф в размере 73.373 рублей 63 копеек.

На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец была освобождена, в размере 4.343 рублей пропорционально сумме удовлетворенных истцом требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ********* ** к ГУП РК «Крымэнерго» об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа удовлетворить частично.

Обязать ГУП РК «Крымэнерго» (ИНН *) в течение 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка, расположенного по адресу: Р. Крым, г. *********, п. *********, ул. *********, д. 89, площадь 1.250 кв.м, к.н. 90:15:*********:********* в соответствии с условиями договора и техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № 012-783-573-23 от 19 октября 2023 года.

Обязать ГУП РК «Крымэнерго» (ИНН *) в течение 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям земельного участка, расположенного по адресу: Р. Крым, г. *********, п. *********, ул. *********, д. 87, площадь 1.250 кв.м, к.н. 90:15:*********:********* в соответствии с условиями договора и техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № * от 24 октября 2023 года.

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» (ИНН *) в пользу ********* ** (паспорт * № *********) неустойку в размере 126.747 рублей 25 копеек, компенсацию морального вреда в размере 20.000 рублей, штраф в размере 73.373 рублей 63 копеек.

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» (ИНН *) в пользу ********* Аллы ********* (паспорт 4510 № *********) неустойку равную 0,25% общего размера платы за технологическое присоединение (156.590,01 рублей и 63.840 рублей) за каждый день просрочки, начиная с 19 декабря 2024 года, но не более чем за период до 03 мая 2025 года.

В остальной части иска – отказать.

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» (ИНН *) в доход бюджета государственную пошлину в размере 4.343 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский городской суд через Таганский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья:

Мотивированное решение изготовлено 20 марта 2025 года