Решение по делу № 2-150/2025 от 24.04.2025

Дело № 2-150/2025

УИД 60RS0017-01-2025-000136-53

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

**.**.****г. г. Печоры Псковской области

Печорский районный суд Псковской области в составе

председательствующего судьи Сиваева Д.А.,

с участием представителя истца ФИО1 по доверенности ФИО2

при секретаре Мерцаловой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Псков» об обязании исполнить условия договора по осуществлению подключения газоиспользующего оборудования, взыскании штрафной неустойки и компенсации морального вреда и судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в лице представителя по доверенности ФИО2 обратился с иском к АО «Газпром газораспределение Псков» (уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ) об обязании исполнить условия договора по осуществлению подключения газоиспользующего оборудования.

В обоснование иска указано, что истцу на праве собственности принадлежат земельные участки с кадастровыми номерами: *** и ***, и жилой дом с кадастровым номером: ***, расположенные по адресу: Российская Федерация, Псковская область, Печорский муниципальный округ (ранее - Печорский район), г. Печоры, ..... Ранее указанные земельные участки являлись одним земельным участком, которому при постановке на кадастровый учет был присвоен кадастровый ***. В настоящее время жилой дом расположен в пределах земельного участка с кадастровым номером ***.

**.**.****г. между Истцом, АО «Газпром газораспределение Псков» (далее - Ответчик) и ООО «Газпром газификация» был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках Догазификации № *** (далее - Договор).

В соответствия с п. 1 Договора Ответчик взял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего Истцу, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участка, расположенного по адресу: Псковская область, Печорский район, г. Печоры, ...., к сети газораспределения, принадлежащей Ответчику на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями Ответчика сетям газораспределения (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях.

Истец обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Российская Федерация, Псковская область, Печорский район, г. Печоры, ...., кадастровый номер: ***, к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», а единый оператор газификации или региональный- оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 2 Договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью Договора.

Технические условия № *** от **.**.****г., были подготовлены Ответчиком и являются неотъемлемой частью Договора.

Согласно п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения либо объекта капитального строительства (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет 260 дней со дня заключения Договора.

Следовательно, днем подключения (технологического присоединения) домовладения являлось **.**.****г..

**.**.****г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору № *** о продлении до **.**.****г. срока осуществления мероприятий по Договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Псковская область, Печорский район, г. Печоры, ...., и о внесении соответствующих изменений в части продления срока подключения в Договор и в технические условия, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

**.**.****г. между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору № *** об изложении раздела «III Плата за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчетов» Договора в следующей редакции:

11. Плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета газа.

12. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) (далее - плата) определяется в соответствии с решением Комитета по тарифам и энергетике Псковской области № 73-г и № 75-г от 14.11.2022 г. и составляет 107 959,81 (сто семь тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 81 копейка), в том числе НДС 17 993,30 (семнадцать тысяч девятьсот девяносто три рубля 30 копеек), а также стоимостью газоиспользующего оборудования и прибора учета газа.

13. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

50 процентов платы, что составляет 53 979,91 (пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять рублей 91 копейка), в том числе НДС 8 996,65 (восемь тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 65 копеек), вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения;

50 процентов платы, что составляет 53 979,90 (пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять рублей 90 копеек), в том числе НДС 8 996,65 (восемь тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 65 копеек), вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно п. 4. Договора Ответчик, в том числе, обязан:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору;...

осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении);...

Согласно п. 6. Договора Истец, в том числе, обязан:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя;

осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка;...

обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства и газоиспользующему оборудованию для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий;..

Со стороны Истца обязанности по Договору были выполнены в полном объеме, а именно, плата за подключение в размере 53 979,91 (пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять рублей 91 копейка) **.**.****г. была перечислена на расчетный счет Ответчика, объект капитального строительства и газоиспользующее оборудование подготовлены к подключению, о чем Ответчик был уведомлен по телефону, указанному в Договоре, доступ к объектам капитального строительства и газоиспользующему оборудованию для осуществления мониторинга выполнения Истцом технических условий не ограничивался.

Со стороны Ответчика в установленный срок до **.**.****г. условия Договора не выполнены, обязательство по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, принадлежащего Истцу, не исполнено, в связи с чем истец просит:

- обязать АО «Газпром газораспределение Псков» выполнить условия договора № *** от **.**.****г. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу;

- взыскать с АО «Газпром газораспределение Псков» в пользу истца неустойку за нарушения установленных сроков выполнения работ и за нарушение новых сроков выполнения работ в размере 105 612 руб. 89 коп;

- взыскать с АО «Газпром газораспределение Псков» в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей;

- взыскать с АО «Газпром газораспределение Псков» в пользу истца штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения законных требований в размере 62 806 руб. 45 коп.;

- в случае неисполнения решения суда в установленный срок, взыскать с АО «Газпром газораспределение Псков» в пользу истца судебную неустойку в размере 1000 рублей в день, начиная со следующего дня после установленного срока исполнения решения суда до фактического исполнения обязательства;

- взыскать с АО «Газпром газораспределение Псков» судебные расходы в размере 4000 рублей за подготовку проекта досудебного требования, 6 000 рублей по оплате услуг представителя за составление искового заявления в суд, 16 000 рублей за участие представителя в судебных заседаниях.

Истец ФИО1 в судебное заседание, будучи надлежащим образом уведомленным не явился, воспользовался своим правом ведения дела через представителя.

Представитель истца по доверенности - ФИО3. в судебном заседании подержал исковые требования, дополнительно пояснил, что до настоящего времени ответчиком, принятые на себя обязательства не исполнены. Моральный вред, причиненный ответчиком истцу, выразился в нравственных страданиях, поскольку истец неоднократно обращался к ответчику с требованием исполнить обязательства по Договору.

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Псков» в судебное заседание, будучи надлежащим образом уведомленным не явился, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял. Просил рассмотреть дело в его отсутствие, в письменных возражениях указал, что заявленные истцом исковые требования удовлетворению не подержат в полном объеме. В случае, если суд посчитает, что моральный вред причинен и подлежит компенсации, просит при определении размера компенсации морального вреда, учесть требования разумности и справедливости и уменьшить заявленный истцом к возмещению размер компенсации морального вреда.

Представитель третьего лица АО "Газпром Газификация" в судебное заседание не явился, возражений по существу требований не представил.

Выслушав представителя истца, исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 309 и ч. 1 ст. 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон N 2300-1), моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Как указано в ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Из разъяснений, данных в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" следует, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года N 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", которые определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения, в том числе и в рамках догазификации.

В силу п. 2 указанных выше Правил "догазификация" представляет собой осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Судом установлено, не оспаривается сторонами и подтверждается материалами дела, что **.**.****г. между АО «Газпром газораспределение Псков» в лице заместителя главного инженера ФИО4 и ФИО1 был заключен договор № *** о подключении (технологическом присоединении) газоиспользуещего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (л.д. ***).

Согласно п. 1 условий договора АО «Газпром газораспределение Псков» принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования принадлежащего заявителю к сети газораспределения по адресу: Псковская область, г. Печоры, .....

Согласно п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет - 260 дней со дня заключения договора.

Для исполнения заключенного между сторонами договора, ответчиком были разработаны и предоставлены технические условия, являющиеся приложением к договору.

**.**.****г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение к Договору, в соответствии с п. 1 которого, стороны договорились о продлении до **.**.****г. срока осуществления мероприятий по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользуещего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Псковская область, г. Печоры, .....

12. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) (далее - плата) определяется в соответствии с решением Комитета по тарифам и энергетике Псковской области № 73-г и № 75-г от **.**.****г. и составляет 107 959,81 (сто семь тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 81 копейка), в том числе НДС 17 993,30 (семнадцать тысяч девятьсот девяносто три рубля 30 копеек), а также стоимостью газоиспользующего оборудования и прибора учета газа.

13. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

По условиям вышеуказанного договора исполнитель (ответчик) принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) жилого дома истца к сети газораспределения, принадлежащей ответчику на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования.

Заявитель (истец) принял на себя обязательства по обеспечению готовности газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, в соответствии с условиями данного договора.

**.**.****г. истец обратился к ответчику с претензией об исполнении договора в срок до **.**.****г.. **.**.****г. ответчиком произведена оплата неустойки в размере 2 346 рублей 92 копеек, другие требования оставлены без удовлетворения.

До настоящего времени договор ответчиком не исполнен, доказательств обратному суду не представлено. Сведений о невозможности исполнения договора по причинам, не зависящим от ответчика, а равно по вине истца, ответчиком суду не сообщено и доказательств этому не представлено.

В силу ч. 1 и ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая изложенное, исковые требования в части обязания ответчика исполнить условия договора по подключению (технологического присоединения) к сети газораспределения индивидуального жилого дома истца, подлежат удовлетворению, с определением срока исполнения в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

Возражая против указанного срока ответчик пояснил, что данный срок является не разумным и должен составлять не менее двух месяцев.

Вопреки доводам представителя ответчика, срок исполнения в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу, суд находит разумным, с учетом длительности неисполнения обязательства, а также того, что до настоящего времени каких-либо мер к его полному исполнению ответчиком не предпринято, сведений об этом суду не представлено.

Требование о компенсации морального вреда за неисполнение договора подлежит частичному удовлетворению.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя (п. 45 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 N 17).

Нарушение прав истца по делу установлено и заключается в неисполнении договора ответчиком в установленный в нем срок, в связи с чем, требование истца о взыскании компенсации морального вреда является обоснованным.

При этом, суд учитывает, что истец испытывает нравственные страдания связанные с долгим неисполнением договора, что создает неудобства для истца.

Руководствуясь требованиями ст. 151, 1101 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда" (п. 25), с учетом принципа разумности и справедливости, а также с учетом фактических обстоятельств дела, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей.

Пунктом 52 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547, в числе существенных условий договора о подключении предусмотрена обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII данных Правил).

Принимая во внимание, что в силу прямого указания, содержащегося в подпункте "и" пункта 52 Правил, установленные им меры ответственности не распространяются на отношения, возникающие при подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, а заключенный сторонами договор и дополнительные соглашения к нему не содержат собственных положений об ответственности сторон за неисполнение их обязательств, признает, что при возмездном характере обязательств исполнителя и при соответствии заказчика признакам потребителя, заказывающего услуги по подключению в целях удовлетворения личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, ответственность исполнителя за нарушение его обязательств должна определяться на основе норм законодательства о защите прав потребителей.

Такой вывод не противоречит разъяснениям, содержащимся в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", где указано, что, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В силу пункта 5 статьи 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) предусмотрена уплата исполнителем за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойки (пени) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), при ограничении суммы неустойки (пени) ценой отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общей ценой заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Ответчиком допущено нарушение срока выполнения работы (оказания услуги) за период с **.**.****г. до настоящего времени. Истец просит взыскать неустойку по **.**.****г., расчет истец производит от суммы 107 959,81 руб. Указанный период просрочки составляет 38 дней, исходя из чего, размер неустойки составит 123 074,18 (107 959,81 * 3% * 38). Истец ограничивает размер неустойки суммой 107 959,81 руб., которая определена дополнительным соглашением сторон, и вычитает сумму неустойки выплаченную ответчиком определяя окончательный размер неустойки в сумме 105 612, 89 руб., суд оснований для выхода за пределы исковых требований не усматривает.

В соответствии с положениями п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как установлено судом, истец обращался к ответчику с заявлением о компенсации морального вреда в добровольном порядке, однако ответчик эти требования не удовлетворил. В связи с чем, с него в пользу истца подлежит взысканию штраф, в размере 57 806, 45 (107 959,81 + 10000) /2).

В силу части 1 статьи 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

На основании ст. ст. 94, 98 ГПК РФ с ответчика подлежат возмещению расходы за оплату услуг представителя в сумме 26000 рублей, которые подтверждаются договором об оказании услуг представителя от **.**.****г., **.**.****г., и чеками о безналичном переводе от **.**.****г., **.**.****г. и от **.**.****г..

Указанную сумму суд считает разумной и обоснованной, так как представитель истца составил досудебную претензию, исковое заявление, участвовал в трех судебных заседаниях, в каждом из которых дело рассматривалось по существу с участием представителя истца, который занимал активную позицию по спору, в том числе давал пояснения относительно письменных возражений ответчика. Доказательств необоснованности данных расходов и завышения их размера ответчиком суду не представлено.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ и п. п. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, в сумме 10 168 рублей (3 000 руб. за требование неимущественного характера об обязании исполнить договор, 3 000 руб. за требование о компенсации морального вреда, а также 4 168 за имущественное требование о взыскании неустойки).

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 309 - 310 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 13, 15, 27, 28 Закон РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", ст. ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Псков» о возложении обязанности исполнить условия договора по осуществлению подключения газоиспользующего оборудования, взыскании штрафной неустойки и компенсации морального вреда - удовлетворить частично.

Обязать АО «Газпром газораспределение Псков» выполнить условия договора № *** от **.**.****г. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Псков» (ИНН <***>) в пользу ФИО1, **.**.****г. года рождения, (паспорт *** ***), неустойку за период с **.**.****г. по **.**.****г. в размере 105 612 (сто пять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 89 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, 57 806 (пятьдесят семь тысяч восемьсот шесть) рублей 45 копеек- штраф, судебные расходы, потраченные на представителя, в размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей.

В случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с АО «Газпром газораспределение Псков» (ИНН <***>) в пользу ФИО1, **.**.****г. года рождения, (паспорт *** ***), неустойку в размере 500 рублей в день, начиная со следующего дня после установленного срока исполнения решения суда до фактического исполнения обязательства.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО1 - отказать.

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Псков» (ИНН <***>) в доход Печорского муниципального округа Псковской области государственную пошлину в размере 10 168 (десять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Псковского областного суда через Печорский районный суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья Д.А. Сиваев

Решение в апелляционном порядке не обжаловалось. Вступило в законную силу.