Решение по делу № 2-7548/2023 от 13.11.2023 - о понуждении к исполнению договора технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда.

Дело У

24RS0У-60

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 13 ноября 2023 года

Октябрьский районный суд г.Красноярска в составе:

председательствующего судьи Карнаевой Н.Н.,

при секретаре Горнакове А.Ю.,

с участием помощника прокурора Октябрьского района г. Красноярска Михайлева Д.В.,

ответчика – представителя ПАО «Россети Сибирь» - ФИО1, действующего на основании доверенности от 05.06.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Октябрьского района г.Красноярска в интересах ФИО2 А6 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о понуждении к исполнению договора технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Х обратился в интересах ФИО2 с иском к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении к исполнению договора технологического присоединения к электрическим сетям.

Требования мотивированы тем, что 00.00.0000 года между ФИО2 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор №Z об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца-нежилой застройки, расположенной по адресу: Х в течение года, а истец оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Мероприятия по договору истцом выполнены полностью. Вместе с тем, со стороны ответчика присоединение объекта к электрическим сетям не осуществлено.

Х просит обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: Х в соответствии с условиями договора У от 00.00.0000 года заключенного с ФИО2 в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 неустойку за просрочку исполнения обязаельства в размере 27 рублей 50 копеек за каждый день просрочки начиная с 00.00.0000 года и по день фактического осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: ХГ, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей.

В судебное заседание материальный истец ФИО2 не явилась, извещена судом надлежащим образом.

Помощник прокурора Х А3 в судебном заедании исковые требования поддержал, дал пояснения в соответствии с изложенным выше.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» - ФИО1 (по доверенности) в судебном заседании исковые требования не признал, пояснил с учетом недостатка собственных финансовых средств на реализацию обязательств по договору технологического присоединения, а также размера платы за технологическое присоединение по договору, осуществить строительство объектов электросетевого хозяйства в установленные сроки не представляется возможным. Относительно размера судебной неустойки, полагал, что размер, указанный истцом, является чрезмерно завышенным и подлежит снижению с учетом стоимости услуг по договору. Полагал, что требования о компенсации морального вреда и штрафа не подлежат удовлетворению, поскольку объект является нежилым строением, с использованием его под автомойку, и получении соответствующей прибыли, в связи с чем, данный спор не попадает под юрисдикцию Закона РФ «О защите прав потребителей». взаимоотношения истцом не представлено документов подтверждающих несение физических и нравственных страданий.

Выслушав представителя участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. ст. 307, 309, 310 ГК РФ обязательства возникают из договоров, должны исполняться надлежащим образом и односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно ч.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с ч.1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Положениями ч.1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Согласно п.3 и п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 N 861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Согласно ст.45 ГПК РФ покурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 является собственником нежилого здания - автомойки по адресу: Х, Х, кадастровый У.

00.00.0000 года между ФИО2 и ПАО «МРСК Сибири» (ПАО «Россети Сибирь») заключен договор У.У об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения нежилого здания по адресу: Х, Х, с учетом характеристик: мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ.; заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

В силу п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год с даты заключения договора.

Согласно п. 11 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК Х от 00.00.0000 года Уэ, и Приказом РЭК Х У-э от 00.00.0000 года и составляет 550 рублей, в том числе НДС 18 % в сумме 91.67 рублей.

Согласно Техническим условиям У, сетевая организация осуществляет строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте 7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом (п. 10.2.1 ТУ); выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (п. 10.2.3 ТУ).

Денежные средства оплачены истцом 00.00.0000 года, что подтверждается чеком.

До настоящего времени ответчиком в нарушение п.5 договора мероприятия по технологическому присоединению в установленные договором сроки не выполнены.

Согласно ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

На основании изложенного, учитывая, что между сторонами были заключен договор с возложением на них определенных обязанностей, в целях достижения результата, при условии выполнения своих обязательств. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Принимая во внимание, что ПАО «Россети Сибирь» в установленный договором на технологическое присоединение от 00.00.0000 года срок обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя ФИО2 не исполнены, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований о возложении на ПАО «Россети Сибирь» обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям в соответствии с условиями указанного договора.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, в случае, если эти действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено.

С учетом обстоятельств дела, суд полагает разумным, с учетом даты, когда договорные обязательства должны были быть исполнены, установить срок для выполнения возложенной обязанности в течении двух месяцев дня вступления настоящего решения в законную силу, срок для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств нежилого здания истца к электрическим сетям является разумным и достаточным.

Согласно п. 17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки за год просрочки.

Поскольку ПАО «Россети Сибирь» не выполнило Технические условия, требования истца о взыскании неустойки являются обоснованными, подлежащими удовлетворению в сумме 11220 рублей (550*5%=27.50 рублей, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года- 408 дней, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 00.00.0000 года У. Начиная с 00.00.0000 года и по день фактического осуществления технологического присоединения подлежит начислению неустойка в размере 27.50 рублей в день.

Оснований для снижения размера взыскиваемой неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.

Требование о компенсации морального время не подлежит удовлетворению.

В качестве критерия применения Закона РФ "О защите прав потребителей" выступает наличие субъектного состава и цель пользования товаром (работой, услугой) - удовлетворение семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Поскольку назначение объекта, который по договору должен быть к подключен к электрическим сетям – здание автомобильной мойки, предполагает использование его для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с целью получения прибыли, положения Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" к правоотношениям сторон не подлежат применению. Как следует из личного заявления, адресованного прокурору, здание ФИО2 необходимо для извлечения прибыли. связи с чем, Закон "О защите прав потребителей" на указанные правоотношения не распространяется, а, следовательно, требования о компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению, как и не подлежит взысканию штраф с ответчика в пользу материального истца.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Х в интересах ФИО2 А7 к ПАО «Россети Сибири» об обязании заключить договор, удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибири» исполнить обязательство по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: Х, в соответствии с условиями договора №20.2400.2540.21 от 00.00.0000 года заключенного с ФИО2 А8 в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 А9 неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 11 220 рублей за период со 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, начиная с 00.00.0000 года и по день фактического осуществления технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: Х Х», неустойку в размере 27.50 рублей в день.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Октябрьский районный суд г.Красноярска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: Н.Н.Карнаева

Мотивированное решение изготовлено 11декабря 2023 года.