дело №2-1166/2025

УИД 92RS0004-01-2025-000017-08

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(полный текст)

29 апреля 2025 года город Севастополь

Нахимовский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего - судьи Лемешко А.С.,

при секретаре судебного заседания - Стешенко О.А.;

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по исковому заявлению Мамонтовой ФИО5 к Публичному акционерному обществу по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора Правительство Севастополя, о защите прав потребителя,

установил:

Истец ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» (далее по тексту ПАО «Севастопольгаз», Исполнитель) о взыскании задолженность по Договору от <данные изъяты> №<данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) (далее по тексту Договор) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в общем размере 246 031,43 рублей, в том числе: 76768,49 рублей - неотработанный аванс; 70729,88 рублей - неустойка за нарушение установленного срока выполнения работ по Договору за период с 03.10.2024 по 07.11.2024; 1522,58 рубля - проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.11.2024 по 28.12.2024 и далее по день фактического возврата неотработанного аванса; 15000 рублей - моральный вред; 82010,48 рублей – штраф за отказ в добровольном порядке от удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Исковые требования мотивированы тем, что 19.05.2023 между ПАО «Севастопольгаз» и ФИО1 (далее - Заявитель) был заключен договор №<данные изъяты>, в соответствии с которым Исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капительного строительства - жилой дом (далее – Объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей Исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями Исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - Сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанного в технических условиях, а Заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: <данные изъяты> (кадастровый номер земельного участка <данные изъяты>), и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Пунктом 2 Договора установлено, что подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1 (далее - Технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

ПАО «Севастопольгаз» выданы ФИО1 технические условия от <данные изъяты> на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газоснабжения объекта капитального строительства, жилого дома, расположенного по адресу: <данные изъяты> (КН земельного участка <данные изъяты>), с расчетом величины максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования до 5,0 м3/час, с давлением газа в точке подключения 0,0028 МПа – максимальное и 0,0024 МПа - фактическое (расчетное).

Пунктом 3 Договора и пунктом 13 Технических условий установлен срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - мероприятия по подключению (технологическому подключению) и пуску газа, который составляет 135 дней со дня заключения настоящего Договора, то есть по 02.10.2024 включительно.

На основании пункта 9 Договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 76768,49 рублей, которая была оплачена истцом в полном объеме, что подтверждается кассовыми чеками от 22.05.2023 и от 03.10.2023 на сумму 38384,25 рублей каждый.

Вместе с тем, ПАО «Севастопольгаз» в установленный срок не исполнил свои обязательства по подключению (технологическому присоединению) принадлежащего заявителю объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа, в связи с чем, 06.11.2024 истцом в адрес ответчика было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, с требованием в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления возвратить оплаченный аванс в размере 76768,49 рублей, а также выплатить неустойку за нарушение установленных Договором сроков подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения за период с 03.10.2024 по 06.11.2024 в размере 70504,18 рублей, а всего 147272,67 рублей. Однако ПАО «Севастопольгаз» на претензию не ответило, сумму неотработанного аванса не возвратило, неустойку не оплатило, что послужило основанием для обращения в суд.

Истец в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом, воспользовалась правом ведения дела через представителя. Представитель истца адвокат Зинченко Ю.В., действующая на основании ордера, в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить.

Ответчик ПАО «Севастопольгаз» в судебное заседание явку своего представителя не обеспечил, о дне и времени рассмотрения дела уведомлен путем направления судебной корреспонденции по адресу, указанному в выписке ЕГРЮЛ, возражения относительно исковых требований не предоставил, об уважительных причинах суд не уведомили.

В силу ч. 1 ст.115 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные повестки и иные судебные извещения доставляются по почте или лицом, которому судья поручает их доставить.

В силу подпункта "в" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) отражается в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) для целей осуществления связи с юридическим лицом.

Информация о движении дела размещена на сайте суда.

Материалами дела подтверждается, что судом в полной мере выполнены предусмотренные ст.113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации требования по направлению сторонам судебных извещений.

При таком положении, суд находит, что стороны о месте, времени рассмотрения дела были извещены надлежащим образом и заблаговременно, доказательств уважительности причин неявки не представили.

Неявка лица, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не является преградой для рассмотрения судом дела по существу в порядке заочного производства. Одновременно участие в судебном заседании является правом, а не обязанностью участвующего в деле лица, каждому гарантируется право на рассмотрение дела в разумные сроки.

Согласно части 1 статьи 35 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ), лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Исходя из положений статьи 118 ГПК РФ, при отсутствии сообщения от лица, участвующего в деле о перемене своего адреса, судебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не находится.

Суд, в силу положений ст. 233 ГПК РФ признает причины неявки ответчика неуважительными и считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

При рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое именуется заочным (ст. 234 ГПК РФ).

Исследовав материалы дела, оценив допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь представленных доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему выводу.

Судом установлено, что 19.05.2023 между ПАО «Севастопольгаз» и ФИО1 был заключен договор №<данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - Договор).

По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капительного строительства – жилой дом (далее – Объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей Исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями Исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее – Сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанного в технических условиях, а Заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: город <данные изъяты> (кадастровый номер земельного участка <данные изъяты>), и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Пунктом 2 Договора установлено, что подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1 (далее – Технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Так, ПАО «Севастопольгаз» выданы Мамонтовой ФИО5 технические условия от 13.04.2023 на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газоснабжения объекта капитального строительства, жилого дома, расположенного по адресу: <данные изъяты> (кадастровый номер земельного участка <данные изъяты>), с расчетом величины максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования до 5,0 м3/час, с давлением газа в точке подключения 0,0028 МПа – максимальное и 0,0024 МПа – фактическое (расчетное).

Пунктом 3 Договора и пунктом 13 Технических условий установлен срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому подключению) объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее – мероприятия по подключению (технологическому подключению) и пуску газа, который составляет 135 дней со дня заключения настоящего Договора, то есть по 02.10.2024 включительно.

Пунктом 11 Технических условий установлено, что Исполнитель осуществляет:

проектирование и строительство газопровода от существующей сети газораспределения до границ участка Заявителя;

проектирование и строительство отключающего устройства на границе земельного участка Заявителя;

получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иных лицам.

На основании пункта 9 Договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 76768 (семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС 20% - 12794 (двенадцать тысяч семьсот девяносто четыре рубля) 75 копеек, а также стоимость газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа.

Пунктом 10 Договора определено, что внесение платы осуществляется Заявителем в следующем порядке:

- 50 процентов платы, что составляет 38384 (тридцать восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 25 копеек, в том числе НДС 20% - 6397 (шесть тысяч триста девяносто семь) рублей 38 копеек, вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора;

- 35 процентов платы, что составляет 26868 (двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 97 копеек, в том числе НДС 20% - 4478 (четыре тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 16 копеек, вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения Исполнителем обязательств предусмотренных подпунктом «а» пункта 72 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, в объеме, определенном в настоящем Договоре;

- 15 процентов платы, что составляет 11515 (одиннадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 27 копеек, в том числе НДС 20% - 1919 (одна тысяча девятьсот девятнадцать) рублей 21 копейка, вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Заявитель вправе внести авансом 100% платы, что составляет: 76768 (семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС 20% - 12794 (двенадцать тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 75 копеек, вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

Во исполнение вышеуказанных условий Договора ФИО1 внесла плату за подключение (технологическое присоединение) в общем размере 76768 (семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС 20% - 12794 (двенадцать тысяч семьсот девяносто четыре рубля) 75 копеек на основании следующих платежных документов:

- кассовый чек от 22.05.2023 на сумму 38384 (тридцать восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 25 копеек;

- кассовый чек от 03.10.2023 на сумму 38384 (тридцать восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 25 копеек.

Вместе с тем, ПАО «Севастопольгаз» в установленный срок не исполнил свои обязательства по подключению (технологическому подключению) принадлежащего заявителю объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа.

Пунктом 16 Договора установлено, что в случае нарушения Заявителем и (или) Исполнителем установленных настоящим Договоров сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего Договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III настоящего Договора, за каждый день просрочки.

Кроме того, на основании пункта 7 Договора Заявитель вправе при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, требовать неустойку в размере, определенном настоящим Договором; в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

Указанные условия заключенного между Сторонами Договора соответствуют Типовой форме договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (Приложение № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также предписаниям законодательства о защите прав потребителей.

Так, согласно пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

На основании пункта 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

По требованиям пункта 2 указанной статьи правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Пунктом 1.5 постановления Правительства Севастополя от 17.10.2024 №468-ПП был дополнен утвержденный постановлением Правительства Севастополя от 28.02.2015 №123-ПП Перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя.

Согласно пункт 1 указанного Перечня движимое и недвижимое имущество ПАО «Севастопольгаз», включая земельные участки, объекты незавершенного строительства, системы газоснабжения, оборотные и необоротные (в том числе нематериальные) активы, находящиеся на его балансовом и забалансовом учете было передано в собственность города Севастополя.

Также пунктом 3.2 постановления Правительства Севастополя от 17.10.2024 №468-ПП была введена временная администрация ПАО «Севастопольгаз» для обеспечения стабильного и безаварийного функционирования объектов, право собственности на которые признано за городом Севастополем.

Кроме того, пунктом 3 указа Губернатора города Севастополя от 20.12.2021 №99-УГ «О вопросах внедрения социально ориентированной, экономически эффективной систему газификации и газоснабжения города Севастополя» региональным оператором газификации на территории города Севастополя определено Государственное унитарное предприятие города Севастополя по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз» (далее – ГУП «Севастопольгаз»).

Таким образом, суд соглашается с доводами искового заявления о том, что у ПАО «Севастопольгаз» в настоящий момент утрачена возможность исполнения обязательств по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства истца к сети газораспределения по Договору от 19.05.2023 №1123-00365.

06.11.2024 в порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ПАО «Севастопольгаз» было направлено заказным письмом №<данные изъяты> уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, с требованием в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления возвратить оплаченный аванс в размере 76768,49 рублей, а также выплатить неустойку за нарушение установленных Договором сроков подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения за период с 03.10.2024 по 06.11.2024 в размере 70504,18 рублей, а всего 147.272,67 рублей.

По данным официального сайта Почты России заказное письмо №<данные изъяты> было получено адресатом 08.11.2024.

Вместе с тем, ПАО «Севастопольгаз» на уведомление от 06.11.2024 не отреагировало, сумму неотработанного аванса не возвратило.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за просрочку выполнения обязательств по Договору с 03.10.2024 по 07.11.2024 в размере 70729,88 рублей, поскольку 08.11.2024 истец отказалась от Договора в одностороннем порядке.

Произведенный истцом расчет неустойки проверен судом, признан правильным и обоснованным, ответчик контррасчет в его опровержение в суд не предоставил.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Предписаниями пункта 3 данной статьи установлено, что проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащая оплате ПАО «Севастопольгаз» ФИО1 с момента истечения срока о возврате неотработанного аванса с 25.11.2024 по 29.04.2025 составляет 6885,77 рублей.

В соответствии со статьей 15 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Бездействием ПАО «Севастопольгаз» ФИО1 причинен моральный вред, выразившийся в том, что жилой дом не был в сроки, установленные Договором, подключен к сетям газоснабжения, от чего по сей день домовладение должным образом не отапливается. Истцом моральный вред субъективно оценивается в 15000 рублей.

Суд полагает указанный размер морального вреда подлежащим взысканию в пользу истца как отвечающий принципам разумности, справедливости и недопустимости неосновательного обогащения.

На основании пункта 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, в настоящий момент задолженность ПАО «Севастопольгаз» перед истцом составляет 254076,21 рублей, в том числе:

76768,49 рублей - неотработанный аванс;

70729,88 рублей - неустойка за нарушение установленного срока выполнения работ по Договору;

6885,77 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами;

15000 рублей - моральный вред;

84692,07 рублей - штраф за отказ в добровольном порядке от удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При указанных обстоятельствах, исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Пунктом 3 статьи 17 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» установлено, что потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

На основании части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина – в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Таким образом, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 8622 рубля.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление Мамонтовой ФИО5 - удовлетворить.

Взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» в пользу Мамонтовой ФИО5 задолженность по Договору №<данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в общем размере 254 076 (двести пятьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 21 копейка, в том числе: 76768 (семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 49 копеек – неотработанный аванс; 70729 (семьдесят тысяч семьсот двадцать девять) рублей 88 копеек - неустойка за нарушение установленного срока выполнения работ по Договору; 6885 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 77 копеек - проценты за пользование чужими денежными средствами; 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей - моральный вред; 84692 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля 07 копеек - штраф за отказ в добровольном порядке от удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 8622,00 (восемь тысяч двадцать два) рубля.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течении семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке через суд, вынесший решение, в течении месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле, вопрос о правах и обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке через суд, вынесший решение, в течении одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда, а в случае, если такое решение подано, то в течении одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Заочное решение в окончательной форме изготовлено 07 мая 2025 года.

Председательствующий А.С. Лемешко