Дело № 2–1824/2025

78RS0003-01-2024-000010-28

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Ломоносов 19 мая 2025 года

Ломоносовский районный суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Васильевой О.В.,

при секретаре Дирбук К.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Ленэнерго» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору технологического присоединения, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Ленэнерго» обратилось с иском к ФИО1, в котором просит суд взыскать с ответчика задолженность по договору технологического присоединения в размере 178 524 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 34 713 руб. за период с 31.03.2023 по 08.06.2023, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 96 034,91 руб. за период с 14.09.2021 по 19.12.2023, а также с 20.12.2023 по дату фактической оплаты, расходы по оплате государственной пошлины.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что 14.07.2021 между ФИО1 (заявитель) и ПАО «Россети Ленэнерго» (сетевая организация) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-№, согласно которому сетевая организация обязалась осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, обязанностью заявителя являлось исполнение надлежащим образом мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Сетевая организация исполнила принятые на себя обязательства, однако услуги сетевой организации были оплачены ответчиком не полностью и с нарушением срока, установленного договором:15.07.2021 в размере 19 836 руб. Задолженность по договору составила 178 524 руб.

Направленная в адрес ответчика претензия с просьбой погасить задолженность оставлена без ответа и удовлетворения.

Определением Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 04.07.2024 гражданское дело передано на рассмотрение Ломоносовского районного суда Ленинградской области.

Представитель ПАО «Россети Ленэнерго» в судебное заседание не явился, раннее направил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду неизвестно, о рассмотрении дела в свое отсутствие или об отложении судебного заседания ответчик не просил, в связи с чем спор рассмотрен без участия ответчика в порядке заочного производства на основании ст.ст. 233–235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ).

Исследовав и оценив представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статей 56, 67 ГПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также – технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения).

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 18 Правил технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

Согласно п. 103 Правил технологического присоединения договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12, 12(1), 13(2)–13(5) и 14 настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя.

Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12, 12(1), 13(2)–13(5) и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме.

Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12, 12(1), 13(2)–13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.

В счет на оплату технологического присоединения по договору включается плата за технологическое присоединение в полном объеме.

Оплата счета (кроме случаев, когда заявитель в соответствии с настоящими Правилами воспользовался правом предоставления рассрочки платежа за технологическое присоединение) осуществляется в следующем порядке:

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в порядке, предусмотренном пунктом 106 настоящих Правил;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета.

Основные правила исполнения обязательств установлены статьями 309, 310 ГК РФ, согласно которым обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Судом установлено, что 14.07.2021 между ФИО1 (заявитель) и ПАО «Россети Ленэнерго» (сетевая организация) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-№, согласно которому сетевая организация обязалась осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя – объекта «административно-складской комплекс (склад)», расположенного (который будет располагаться) на земельном участке по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №.

В соответствии с п. 1 договора сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Пунктом 8 договора установлена обязанность заявителя исполнить надлежащим образом в определенный договором срок мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть 14.07.2022.

Между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 30.03.2023.

Сетевая организация исполнила принятые на себя обязательства.

01.06.2023 сторонами подписан акт о выполнении технических условий № 033783-УВТУ-1.1 АВ (далее – АВТУ).

02.06.2023 истцом в адрес ответчика было направлено уведомление № ЮЭС 047 5248 об исполнении технических условий сетевой организацией.

08.06.2023 сторонами подписан акт об осуществлении технологического присоединения №-ОД-№ (далее – АТП).

Как следует из искового заявления, услуги сетевой организации были оплачены ответчиком не полностью.

Согласно п. 8 договора заявитель обязан оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

В соответствии с п.п. 10, 11 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 198 360 руб., в т.ч. НДС20%, и уплачивается в следующем порядке:

– 10% платы за технологическое присоединение в размере 19 836 руб., в т.ч. НДС 20%, вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора – 29.07.2021;

– 30% платы за технологическое присоединение в размере 59 508 руб., в т.ч. НДС 20%, вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора – 12.09.2021;

– 20% платы за технологическое присоединение в размере 39 672 руб., в т.ч. НДС 20%, вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора – до 10.01.2022;

– 30% платы за технологическое присоединение в размере 59 508 руб., в т.ч. НДС 20%, вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения – до 23.06.2022;

– 10% платы за технологическое присоединение в размере 19 836 руб., в т.ч. НДС 20%, вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении – до 18.06.2023.

Плата за технологическое присоединение была произведена ответчиком не полностью и с нарушением установленных в договоре сроков оплаты, что подтверждается платежным поручением № 171080 от 15.07.2021 с расшифровкой оплат, а именно 15.07.2021 в размере 19 836 руб.

Таким образом, задолженность по договору составляет 178 524 руб. из расчета: 198 360 руб. (общая сумма по договору) – 19 836 руб. (произведенная оплата первого платежа).

31.07.2023 истец направил в адрес ответчика претензию № ЮЭС/047/7265 с требованием добровольно исполнить обязательства и перечислить на расчетный счет истца плату за технологическое присоединение, неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению, неустойку за нарушение мероприятий по внесению платы за услуги.

Указанная претензия проигнорирована ответчиком.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

С учетом требований состязательности, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Часть 2 статьи 35 ГПК РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных обязанностей.

Ответчик в судебное заседание не явился, не использовал своё право по предоставлению доказательств в обоснование возможных возражений по делу, в том числе доказательств, опровергающих доводы истца, тем самым принял на себя риск соответствующих процессуальных последствий.

При таком положении, поскольку доказательств исполнения обязательства по оплате оказанных услуг ответчиком не представлено, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований и взыскании с ответчика в пользу истца суммы задолженности по договору о технологическом присоединении в размере 178 524 руб.

Судом установлен факт несвоевременного исполнения ответчиком условий договора, что предоставляет право истцу на взыскание договорной неустойки в соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Пунктом «в» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, и пунктом 17 договора предусмотрена обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки (предельный размер неустойки – 181 003,50 руб.) из расчета:

365 (количество дней просрочки) х 0,0025 (процентная ставка по неустойке) х 198 360 руб. (общий размер платы за технологическое присоединение) = 181 003,50 руб.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению истек 30.03.2023.

В соответствии с расчетом истца размер неустойки, рассчитанный за период с 31.03.2023 по 08.06.2023 (дата подписания АТП), составляет 34 713 руб.

Иного расчета ответчиком в нарушение требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суду не представлено, расчет проверен судом и признается верным, соответствующим условиям заключенного сторонами договора.

Поскольку ответчиком допущена просрочка исполнения своих обязательств по договору, с него подлежит взысканию в пользу истца неустойка, рассчитанная истцомза период с 31.03.2023 по 08.06.2023 в размере 34 713 руб.

Согласно п.п. 1, 3 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Истцом заявлены требования о взыскании процентов в размере 96 034,91 руб. за период с 14.09.2021 по 19.12.2023, а также с 20.12.2023 по дату фактической оплаты.

Согласно разъяснениям, содержащимися в п. 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору.

Проценты подлежат перерасчету на дату вынесения судом решения.

Просрочка ответчика по исполнению обязательств по внесению второго платежа наступает в соответствии с установленными в договоре периодами оплаты с 14.09.2021 по 19.05.2025 (дата вынесения решения суда) и составляет 1 344 дня. Сумма задолженности: 198 360 руб. (общая сумма по договору) – 19 836 руб. (произведенная оплата первого платежа) = 178 524 руб.

Таким образом, проценты за период с 14.09.2021 по 19.05.2025 составляют 86 135,40 руб. исходя из расчета:

период дн. дней в году ставка, % проценты, руб.

14.09.2021 – 24.10.2021 41 365 6,75 1 353,60

25.10.2021 – 19.12.2021 56 365 7,5 2 054,25

20.12.2021 – 13.02.2022 56 365 8,5 2 328,15

14.02.2022 – 27.02.2022 14 365 9,5 650,51

28.02.2022 – 10.04.2022 42 365 20 4 108,50

11.04.2022 – 03.05.2022 23 365 17 1 912,41

04.05.2022 – 26.05.2022 23 365 14 1 574,92

27.05.2022 – 13.06.2022 18 365 11 968,43

14.06.2022 – 24.07.2022 41 365 9,5 1 905,07

25.07.2022 – 18.09.2022 56 365 8 2 191,20

19.09.2022 – 23.07.2023 308 365 7,5 11 298,37

24.07.2023 – 14.08.2023 22 365 8,5 914,63

15.08.2023 – 17.09.2023 34 365 12 1 995,56

18.09.2023 – 29.10.2023 42 365 13 2 670,52

30.10.2023 – 17.12.2023 49 365 15 3 594,94

18.12.2023 – 31.12.2023 14 365 16 1 095,60

01.01.2024 – 28.07.2024 210 366 16 16 389,09

29.07.2024 – 15.09.2024 49 366 18 4 302,14

16.09.2024 – 27.10.2024 42 366 19 3 892,41

28.10.2024 – 31.12.2024 65 366 21 6 658,07

01.01.2025 – 19.05.2025 139 365 21 14 277,03

Просрочка ответчика по исполнению обязательств по внесению третьего платежа наступает в соответствии с установленными в договоре периодами оплаты с 11.01.2022 по 19.05.2025 (дата вынесения решения суда) и составляет 1 225 дней. Сумма задолженности: 178 524 руб.

Размер процентов по образовавшейся задолженности за период с 11.01.2022 по 19.05.2025 составляет 81 812,92 руб. исходя из расчета:

период дн. дней в году ставка, % проценты, руб.

11.01.2022 – 13.02.2022 34 365 8,5 1 413,52

14.02.2022 – 27.02.2022 14 365 9,5 650,51

28.02.2022 – 10.04.2022 42 365 20 4 108,50

11.04.2022 – 03.05.2022 23 365 17 1 912,41

04.05.2022 – 26.05.2022 23 365 14 1 574,92

27.05.2022 – 13.06.2022 18 365 11 968,43

14.06.2022 – 24.07.2022 41 365 9,5 1 905,07

25.07.2022 – 18.09.2022 56 365 8 2 191,20

19.09.2022 – 23.07.2023 308 365 7,5 11 298,37

24.07.2023 – 14.08.2023 22 365 8,5 914,63

15.08.2023 – 17.09.2023 34 365 12 1 995,56

18.09.2023 – 29.10.2023 42 365 13 2 670,52

30.10.2023 – 17.12.2023 49 365 15 3 594,94

18.12.2023 – 31.12.2023 14 365 16 1 095,60

01.01.2024 – 28.07.2024 210 366 16 16 389,09

29.07.2024 – 15.09.2024 49 366 18 4 302,14

16.09.2024 – 27.10.2024 42 366 19 3 892,41

28.10.2024 – 31.12.2024 65 366 21 6 658,07

01.01.2025 – 19.05.2025 139 365 21 14 277,03

Просрочка ответчика по исполнению обязательств по внесению четвертого платежа наступает в соответствии с установленными в договоре периодами оплаты с 24.06.2023 по 19.05.2025 (дата вынесения решения суда) и составляет 696 дней. Сумма задолженности: 178 524 руб.

Размер процентов по образовавшейся задолженности составляет 56 890,48 руб. из расчета:

период дн. дней в году ставка, % проценты, руб.

24.06.2023 – 23.07.2023 30 365 7,5 1 100,49

24.07.2023 – 14.08.2023 22 365 8,5 914,63

15.08.2023 – 17.09.2023 34 365 12 1 995,56

18.09.2023 – 29.10.2023 42 365 13 2 670,52

30.10.2023 – 17.12.2023 49 365 15 3 594,94

18.12.2023 – 31.12.2023 14 365 16 1 095,60

01.01.2024 – 28.07.2024 210 366 16 16 389,09

29.07.2024 – 15.09.2024 49 366 18 4 302,14

16.09.2024 – 27.10.2024 42 366 19 3 892,41

28.10.2024 – 31.12.2024 65 366 21 6 658,07

01.01.2025 – 19.05.2025 139 365 21 14 277,03

Просрочка ответчика по исполнению обязательств по внесению пятого платежа наступает в соответствии с установленными в договоре периодами оплаты с 20.06.2023 по 19.05.2025 (дата вынесения решения суда) и составляет 700 дней. Сумма задолженности: 178 524 руб.

Размер процентов по образовавшейся задолженности составляет 57 037,21 руб. из расчета:

период дн. дней в году ставка, % проценты, руб.

20.06.2023 – 23.07.2023 34 365 7,5 1 247,22

24.07.2023 – 14.08.2023 22 365 8,5 914,63

15.08.2023 – 17.09.2023 34 365 12 1 995,56

18.09.2023 – 29.10.2023 42 365 13 2 670,52

30.10.2023 – 17.12.2023 49 365 15 3 594,94

18.12.2023 – 31.12.2023 14 365 16 1 095,60

01.01.2024 – 28.07.2024 210 366 16 16 389,09

29.07.2024 – 15.09.2024 49 366 18 4 302,14

16.09.2024 – 27.10.2024 42 366 19 3 892,41

28.10.2024 – 31.12.2024 65 366 21 6 658,07

01.01.2025 – 19.05.2025 139 365 21 14 277,03

Итого общая сумма процентов по ст. 395 ГК РФ, подлежащих взысканию, составляет 281 876,01 руб. исходя из расчета: 86 135,40 руб. (по второму платежу) + 81 812,92 руб. (по третьему платежу) + 56 890,48 руб. (по четвертому платежу) + 57 037,21 руб. (по пятому платежу).

Задолженность до настоящего времени ответчиком не погашена, доказательств обратного суду не представлено.

Начисление процентов после вынесения решения осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, – иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами.

Таким образом, суд, с учетом отсутствия возражений со стороны ответчика, приходит к выводу, что требования истца обоснованны, проценты подлежат взысканию с ответчика также с 20.05.2025 по день фактического исполнения решения суда.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы,которые в соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

При обращении в суд с настоящим иском ПАО «Россети Ленэнерго» уплачена государственная пошлина в размере 6 292,72 руб., что подтверждается платежным поручением от 25.12.2023 № 9321.

В связи с тем, что исковые требования ПАО «Россети Ленэнерго» удовлетворены в полном объеме, с ответчика надлежит взыскать расходы по оплате государственной пошлины в указанном размере.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194–199, 233–235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Ленэнерго» удовлетворить.

Взыскать со ФИО1 в пользу ПАО «Россети Ленэнерго» задолженность по договору о технологическом присоединении в размере 178 524 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 34 713 руб. за период с 31.03.2023 по 08.06.2023, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14.09.2021 по 19.05.2025 в размере 281 876,01 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные в порядке ст. 395 ГК РФ, начиная с 20.05.2025 и по день фактического исполнения обязательства, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 292,72 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение в окончательной форме принято 2 июня 2025 года.

Председательствующий О.В. Васильева