УИД 04RS0007-01-2023-005971-63
Дело № 2-5385/2023
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
20 декабря 2023г. г. Улан-Удэ
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Мотошкиной О.В., при секретаре Дамбиевой Д.Ч., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО "Россети Сибирь" в лице филиала ПАО "Россети Сибирь" "Бурятэнерго" о защите прав потребителя в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям
УСТАНОВИЛ:
Истец, обращаясь с иском к ответчику, просит обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... от 20.05.2023г. в течении 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: <адрес> взыскать с ответчика денежную сумму в размере 100 000 руб. в качестве компенсации морального вреда, расходы по оплате государственной пошлины.
В обоснование иска указано, что *** ФИО1 заключил с ответчиком договор ... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Согласно п.2 указанного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта <данные изъяты>
Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.
Согласно п.21 Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.
Истцом произведена оплата в полном объеме 20.05.2023г.
В судебном заседании истец не явился, просил рассмотреть исковое заявление в его отсутствие.
Представитель ответчика ФИО3 в судебное заседание не явилась, извещалась надлежаще. В письменным отзыве на иск суду сообщила, что просрочка исполнения мероприятий по договору обусловлена недостаточностью средств для финансирования выполнения мероприятий. Приказом Минэнерго от 23.12.2020г. ... «Об утверждении изменений вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2024гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019г. ... инвестиционная программа филиала ПАО МРСК Сибири-Бурятэнерго утверждена с финансированием льготного технологического присоединения. Плата за технологическое присоединение для истца по спорному договору не учитывает полную стоимость мероприятий по тех.присоединению. таким образом, требования истца не подпадают под действия Закона о защите прав потребителей, таким образом требования о взыскании морального вреда необоснованны. Кроме того, заявляя о компенсации морального вреда истец должен доказать, каким образом, ответчиком были нарушены личные неимущественные права истца, и как это связано с неисполнением договора. Таких доказательств со стороны истца не представлено. Представитель ПАО «Россети Сибирь» просила установить срок для выполнения мероприятий не менее 3 месяцев, учитывая необходимость строительства линий электропередач и приобретение соответствующих материалов и оборудования.
Исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).
Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.
В силу абзаца восьмого статьи 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.
Как установлено судом, 20.05.2023г. между истцом и ответчиком ПАО «Россети Сибирь» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ....0300.2705.23, приложением к которому являются технические условия ....
Согласно п.2 указанного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка ....
Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.
В силу п. 11 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 17.11.2022г. ... с изменениями, внесенными Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 02.02.2023г. ..., от 17.02.2023г. ..., от 16.03.2023г. ... и составляет 59 689,05 руб., в том числе НДС 20%в сумме 9948,17 руб.
Согласно п.21Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.
Согласно чека по операции истец произвел оплату 20.05.2023г.
На день судебного заседания обязательства по договору ПАО «Россети Сибирь» не исполнило, что сторона ответчика не оспаривает.
В соответствии с частью 2 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.
Таким образом, реализуя требования части 2 статьи 206 ГПК РФ, суд возлагает на ответчика обязанность в 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения малоэтажной жилой застройки.
Установленный судом срок для исполнения решения суда является разумным и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон, учитывая, что энергоснабжение необходимо для объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)».
Согласно материалам дела объект, к которому должно быть осуществлено технологическое присоединение, является малоэтажной жилой застройкой, используется истцом для личных нужд, поэтому на спорные правоотношения распространяется действие положений Закона РФ «О защите прав потребителей».
В силу ст. 15 Закона РФ от *** N 2300-1 (ред. от ***) "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Истец указывает, что в связи с неисполнением ПАО «Россети Сибирь» обязательств по исполнению договора, он лишен возможности осуществить переезд в построенный дом.
В связи с чем, с учетом требований разумности и соразмерности, суд считает необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.
В силу п. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в связи с чем с ответчиков взыскивается госпошлина уплаченная при подаче иска в суд в размере 600 руб.
На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору от 20.05.2023г. ... в течение 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенный (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, уч. 5, кадастровый номер земельного участка ...
Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН ...) в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 600 руб.
В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца с момента принятия решения суда в окончательной форме.
В окончательной форме решение суда изготовлено 27.12.2023г.
Судья О.В. Мотошкина