Решение по делу № 2-6699/2025 от 08.10.2025 - об обязании осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

УИД: 50RS0039-01-2025-011119-41

Решение

Именем Российской федерации

30 сентября 2025 года г. Раменское

Раменский городской суд Московской области в составе:

Председательствующего судьи Щербакова Л.В.

при секретаре Вдовиной Е.К.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6699/25 по иску ФИО1 к ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьтеплоэнерго» об обязании осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Центр» указав, что заключил с ответчиком договор <номер> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка по адресу: <адрес>, участок с кадастровым номером <номер> путем направления договора в электронной форме. В соответствии с п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета по оплате технологического присоединения, (п. 21 Договора). Плата за технологическое присоединение составила 17 981,56 руб. была оплачена в полном размере <дата>. Таким образом, исполнения обязательства ответчиком по договору установлен до <дата>. Однако в установленный договором срок, ответчик не выполнил свои обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств. Просит суд обязать ответчика осуществить технологическое присоединение В соответствии с п.16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям/ утвержденных Постановлением Правительства РФ от <дата> N 861 при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, сторона обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1100 рублей -для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Истец просит взыскать соответчика неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению за период с <дата>. по <дата>, в размере 275 рублей 70 коп., неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению начиная с <дата>. по день фактического исполнения обязательства из расчета 45,95 руб. за каждый день просрочки; взыскать судебную неустойку из расчета 1000руб. за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения; взыскать компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителя, а также штраф в размере 50% от взысканной суммы.

В судебном заседании истец ФИО1 заявленные требования поддержал.

Ответчик ПАО «Россети Центр» представило письменные возражения, в которых просило в иске отказать, ссылаясь на то, что истцом не был исполнено обязательство по выполнению требований технических условий для присоединения к электрическим сетям. Представитель в судебное заседание не явился.

Суд, выслушав истца, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Судом установлено, что между ПАО «Россети Центр» и ФИО1 был заклбчен договор <номер> от <дата> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка по адресу: <адрес> участок с кадастровым номером <номер>

В соответствии с п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета по оплате технологического присоединения, (п. 21 Договора). Плата за технологическое присоединение составила 17 981,56 руб. была оплачена в полном размере <дата>. Таким образом, исполнения обязательства ответчиком по договору установлен до <дата>.

До настоящего времени подключение не произведено.

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе в части оснащения устройствами релейной защиты и автоматики, включая противоаварийную и режимную автоматику, и требований о возможности их воздействия на объекты электроэнергетики или энергопринимающие устройства, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с п.8 Договора <номер> от <дата> заявитель(ответчик) обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях

Согласно п.13. выданных ФИО1 технических условий для присоединения к электрическим сетям, заявитель осуществляет:

- Комплектование вводного распределительного устройства (ВРУ) жилого дома вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.

- Рекомендуемое сетевой организацией комплектование ВРУ жилого дома устройством контроля потребляемой мощности. Выбор номинальных параметров устройства произвести согласно разрешенной мощности на присоединение.

- Обеспечение готовности к физическому соединению ответвления от распределительной коробки сетевой организации до ВРУ (изолированный алюминиевый провод СИП-4 сечением не менее 16 мм2 или кабель, материалы и детали для присоединения).

- Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 13.5 настоящих ТУ предоставить ее для согласования в филиал ПАО «Россети - Центр» - «Тверьэнерго».

Согласно пункту 1 статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого период.

Как следует из пункта 1 статьи 540 ГК РФ в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 ГК РФ.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

В соответствии с п. 8.3 Правил, заявители, указанные в пунктах 12(1), 13 и 14 (физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно) Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации.

Пункт 18 указанных Правил предусматривает, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая проверку выполнения заявителем сетевой организацией технических условий.

В силу п. 1 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Согласно п. 3 названной выше статьи ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Как разъяснено в п. 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, правила ст. 328 ГК РФ применению не подлежат.

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального исполнения), юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

В п. 16.3 Правил N 861 установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными п. 14 Правил N 861 (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Подпунктом "г" п. 25(1) Правил N 861 установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных п. 14 Правил N 861, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Согласно п.п.8, 9 Договора <номер> от <дата> заявитель(ФИО1) обязался после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Согласно пп. "а" п. 16(6) Правил N 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем, если заявитель, в том числе, не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

Как следует из буквального толкования положений Договора <номер> от <дата> в согласованный сторонами срок (6 месяцев с даты заключения договора), после взаимного независимого исполнения принятых на себя обязательств по осуществлению необходимых действий по технологическому присоединению до границ участка (сетевой организацией) и в пределах границы участка (заявителем), на заявителе лежит обязанность по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий, после чего у сетевой организации возникает обязанность в течение 10 рабочих дней осуществить проверку выполнения технических условий со стороны заявителя, и дальнейшее в течении 3-х рабочих дней совершение действий, необходимых для технологического присоединения.

Таким образом, из условий договора объективно следует, что срок исполнения обязательств сетевой организации находится в прямой зависимости от исполнения заявителем мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны и исчисляется со дня истечения 10 рабочих дней, предоставленных сетевой организации в соответствии с п. 6 договора на совершение дальнейших, предусмотренных договором действий.

В соответствии с согласованными сторонами условиями договора, именно ФИО1 является лицом, от исполнения обязанности которой зависело дальнейшее исполнение принятых на себя обязательств со стороны сетевой организации.

Между тем, вопреки положениям ст. 56 ГПК РФ, доказательств тому, что ФИО1 в установленный срок исполнены обязательства по выполнению возложенных на него обязательств по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, а также по извещению сетевой организации о выполнении технических условий, не представлено.

В ходе судебного разбирательства истцом не оспаривалось, что извещение сетевой организации о выполнении им технических условий не производилось.

Доводы ФИО1, изложенные в исковом заявлении основаны на неверном толковании п.108 Правил N 861 и не свидетельствуют о наступлении ответственности сетевой организации за неисполнение обязательства, в срок, предусмотренный договором, ввиду отсутствия вины ответчика в неосуществлении мероприятий по технологическому присоединению.

С учетом изложенного, при том положении, что отвечающих требованиям главы 6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательств тому, что ФИО1 в установленный срок исполнены обязательства по выполнению возложенных на него обязательств по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, а также по извещению сетевой организации о выполнении технических условий, представлено не было, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ФИО1 об обязании ПАО «Россети Центр» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по адресу: <адрес>, участок с кадастровым номером <номер>, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебной неустойки – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Раменский городской суд Московской области путем подачи апелляционной жалобы в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий судья:

Мотивированное решение составлено 08 октября 2025 года