Решение по делу № 2-694/2023 от 14.08.2023

УИД № 60RS0020-01-2023-000797-13

Копия

производство № 2-694/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 августа 2023 года гор. Псков

Псковский районный суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Захаровой О.С.,

при секретаре Останиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску И.Э.В. к ПАО «Россети Северо-Запад» о взыскании неустойки в связи с несвоевременным исполнением обязательств по договору о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

И.Э.В. обратился в суд с иском, уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ, к ПАО «Россети Северо-Запад» об обязании произвести присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору № от 21.07.2021, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательства по договору в размере 9 680 руб. за период с 24.01.2022 по 01.04.2022 и с 01.10.2022 по 11.07.2023 (за исключением периода моратория), расходов по оплате госпошлины в размере 703 руб., почтовых расходов в размере 235,50 руб., расходов по оплате услуг представителя в размере 15 000 руб.

В обоснование иска указано, что И.Э.В. является арендатором земельного участка с КН №, площадью 1 500 кв.м, расположенного по адресу: <адрес> (государственная регистрация права аренды №).

21.07.2021 между истцом и ответчиком заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка с КН №, расположенного по вышеуказанному адресу.

23.07.2021 истцом произведена оплата услуг по технологическому присоединению по данному договору в соответствии с выставленным ответчиком счетом № в размере 550 рублей.

Согласно условиям договора срок выполнения работ установлен в течение 6 месяцев с даты оплаты счета, то есть до 24.01.2022, однако до настоящего времени ответчик обязательства по договору не исполнил, что послужило основанием для обращения И.Э.В. в суд с настоящим иском.

Поскольку земельный участок не был своевременно присоединен к электрическим сетям, истец просил взыскать с АО «Псковэнергосбыт» неустойку 5% за каждый день просрочки от суммы договора 550 руб. за период с 24.01.2022 (окончание срока исполнения обязательств по договору) до 11.07.2023 (с учетом действия моратория в период с 01.04.2022 по 01.10.2022) в размере 9 680 руб. (за 352 дня просрочки исполнения обязательства).

Истец И.Э.В., будучи извещенным надлежащим образом, в судебное заседание не явился, воспользовался правом на ведение дела через представителя.

Представитель истца И.А.В. в судебном заседании пояснил, что ответчик в ходе рассмотрения дела выполнил работы по присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям по договору № от 21.07.2021, о чем представил акт об осуществлении технологического присоединения от 04.08.2023, в связи с чем истец не поддерживает требования в части возложения не ответчика обязанности исполнить договор, в остальной части иск о взыскании неустойки и судебных издержек поддержал.

Представитель ответчика АО «Псковэнергосбыт» С.Н.М. в судебном заседании подтвердила факт выполнения работ по договору № от 21.07.2021, не оспаривала право истца на взыскание неустойки и судебных расходов, вместе с тем полагала размер неустойки 9 680 руб. несоразмерным последствиям нарушения обязательства, размер заявленных требований о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя в сумме 15 000 руб. с учетом сложности рассматриваемого дела, объема оказанных услуг, добровольного удовлетворения части требований в ходе рассмотрения дела чрезмерно завышенными, просила снизить размер неустойки и судебных издержек.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как установлено ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ч. 1 ст. 310 ГК РФ).

В п. 3 ст. 401 ГК РФ указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (здесь и далее - в редакции на момент заключения спорного договора, далее - Правила присоединения) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 в соответствии со ст. 21 и 26 Закона об электроэнергетике и определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Как следует из материалов дела, И.Э.В. на праве аренды (субаренды) принадлежит объект недвижимости - земельный участок с КН №, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 1 500 +/- 27 кв.м, основание - договор аренды земельного участка № от 15.01.2019 и договор переуступки права аренды земельного участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности от 16.09.2020, право зарегистрировано 30.10.2020, номер государственной регистрации: № /л.д. 10-11, 12-13/.

10.06.2021 истец И.Э.В. обратился в ПАО «МРСК Северо-Запада» (с 23.08.2021 наименование изменено на ПАО «Россети Северо-Запад») с заявкой, зарегистрированной за номером №, на технологическое присоединение объекта, расположенного по адресу: <адрес>, с заявленной мощностью 15 кВТ к электрической сети филиала.

Как следует из письма ПАО «МРСК Северо-Запада» № от 15.06.2021, рассмотрение данной заявки приостановлено до предоставления заявителем правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом основание на земельный участок /л.д. 14/.

Указанные недостатки заявителем устранены, в связи с чем ПАО «МРСК Северо-Запада» выставлен счет № от 21.07.2021 на сумму 550 руб., включая НДС /л.д. 15/.

Во исполнение обязательств по договору истцом И.Э.В. 23.07.2021 по указанному счету внесена оплата за услугу по технологическому присоединению жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок с КН №, в размере 550 руб., о чем представлен чек по операции ПАО Сбербанк /л.д. 16/.

Таким образом, договор присоединения к электрическим сетям считается заключенным с 23.07.2021 (п.п. 103, 104 Правил присоединения) путем присоединения к Типовым условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденным ПАО МРСК «Северо-Запада» /л.д. 17-21/.

Заключенный между сторонами договор регулируется также Инструкцией по осуществлению заявителями фактического присоединения и приема напряжения и мощности энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, утвержденной приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 16.11.2020 №, и Техническими условиями № для присоединения к электрическим сетям от 01.07.2021 /л.д. 22-31/.

Согласно п. 1 Типовых условий сетевая организация принимает на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению электроустановок, регулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение.

Пунктом 4 Типовых условий установлено, что сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения электроустановок заявителя к электрическим сетям.

Техническими условиями предусмотрена обязанность сетевой организации по установке отдельного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ КТАП-1405 ф.198-06, строительству необходимого количества ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1405 ф.198-06, монтаж провода 2 СИП-2 3х95+1х95 по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1405, переводу части нагрузок ВЛ-0,4 кВ Л-1 на проектируемую ВЛИ-0,4 кВ от КТП-1405 ф.198-06. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, то есть - до 23.01.2022 включительно.

03.08.2023 работы по технологическому присоединению земельного участка с КН №, расположенного по адресу: <адрес>, по договору от 23.07.2021 № выполнены ПАО «Россети Северо-Запад», о чем представлен акт от 04.08.2023 №.

Таким образом, заключенный между сторонами договор исполнен ответчиком в период рассмотрения дела, в связи с чем на удовлетворении данного требования об обязании произвести присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям истец не настаивал.

При этом, учитывая, что одним из существенных условий договора является положение о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который ответчиком нарушен, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного И.Э.В. требования о взыскании неустойки.

Согласно ст. 330 ГПК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как следует из п. 14 Типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Техническими условиями, в случае если плата за технологическое присоединение составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзаце порядке за год просрочки.

В настоящем иске истец просил взыскать неустойку за период с 24.01.2022 по 01.04.2022 (68 дней просрочки) и с 01.10.2022 по 11.07.2023 (284 дня просрочки) в размере 5% от суммы оплаты 550 руб., что оставляет 9 680 руб.

Из указанного временного периода истец исключил период действия моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022 с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации №497 от 28.03.2022 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ к размеру неустойки суд находит не заслуживающим внимание. Учитывая период просрочки, отсутствие доказательств и доводов относительно несоразмерности размера неустойки, оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.

Соглашаясь с расчетом, представленным стороной истца, суд взыскивает с ответчика неустойку в заявленном размере 9 680 руб.

Согласно ст. 101 ГПК РФ в случае, если истец не поддерживает свои требования вследствие добровольного удовлетворения их ответчиком после предъявления иска, все понесенные истцом по делу судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя, по просьбе истца взыскиваются с ответчика.

На основании ст.ст. 94, 98, 101 ГПК РФ суд возмещает истцу расходы по оплате госпошлины от цены уточненного (уменьшенного) иска, но не ниже минимального размера, установленного ч. 1 ст. 333.19 НК РФ, т.е. в размере 400 руб. за требование имущественного характера и 300 руб. за требование неимущественного характера, всего 700 руб., а также почтовые расходы связанные с направлением копии иска и уточненного иска ответчику, в размере 235,50 руб.

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах (ст. 100 ГПК РФ).

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

В подтверждение расходов на представителя истец представил договор от 08.04.2023 на оказание юридических услуг, заключенный с И.А.В., оплата по которому в размере 15 000 руб. произведена 08.04.2023, о чем представлена квитанция-договор № /л.д. 32, 33/.

В ходе рассмотрения дела И.А.В. представлял интересы истца на основании доверенности от 08.04.2023, участвовал в четырех не продолжительных по времени судебных заседаниях, готовил иск, уточненный иск.

Учитывая обстоятельства дела, категорию и характер спора, не представляющую особой сложности, объем защищаемого права и объем оказанной истцу правовой помощи, добровольное исполнение ответчиком основного требования, что упростило работу представителя, а также возражения ответчика относительно чрезмерности расходов на представителя, суд находит сумму 10 000 руб. необходимой, разумной и достаточной для возмещения понесенных И.Э.В. расходов по оплате услуг представителя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад», ОГРН <***>, ИНН <***>, в пользу И.Э.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ <...>, неустойку в связи с несвоевременным исполнением обязательств по договору о технологическом присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям в размере 9 680 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 700 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, почтовые расходы в размере 235 рублей 50 копеек, всего 20 615 (двадцать тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 50 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Псковский областной суд через Псковский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья /подпись/ О.С. Захарова

Мотивированное решение изготовлено 21 августа 2023 года.

<...>