Дело № 2 – 7591/2025 19 ноября 2025 года

УИД 78RS0008-01-2025-006821-07

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Гусевой Н.А.

при помощнике ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Ленспецстрой» к ФИО2 о взыскании задолженности, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании с ответчика в его пользу задолженности в размере 795 000 рублей, неустойки в размере 823 560,19 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 26.05.2025 в размере 91 868,11 рублей, за период с 27.05.2025 по день фактической уплаты задолженности в размере 795 000 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 32 104 рубля и расходов по оплате юридических услуг в размере 80 000 рублей.

В обоснование иска истец указал, что 03 сентября 2024 года между сторонами заключен договор подряда с самозанятым № 03/09/24-1, согласно которому субподрядчик обязуется выполнить комплекс работ по ремонту кровли зданий и сооружений объекта космодрома «Восточный» «Строительство Технического комплекса, площадка 2». Сооружение: ГП-2, в объеме, сроки и по стоимости, указанные в настоящем договоре, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его (п. 1.1 договора). Вид, объемы, стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения работ определяются сторонами в настоящем договоре и заявках (п. 3.1 договора). Между сторонами согласована Заявка № 1 на выполнение работ от 03.09.2024 со следующими условиями: сроки выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента получения первого авансового платежа; стоимость работ по договору составляет 1 276,6 рублей за 1 кв. м ремонта кровли на объекте. Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным субподрядчиком объемам работ, подтвержденным актами выполненных работ и не должна превышать 12 868 128 рублей. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет. Оплата выполненных работ производится подрядчиком субподрядчиком исходя из объема и стоимости за 1 кв. м надлежаще выполненных субподрядчиком работ в следующем порядке: аванс в размере 550 000 рублей выплачивается в течение 1 рабочего дня с момента начала работ; второй аванс в размере 550 000 рублей выплачивается в течение 3 рабочих дней с момента начала работ; оставшаяся часть денежных средств за выполненные субподрядчиком и принятые подрядчиком работы, за минусом гарантийного удержания, выплачивается после подписания последнего Акта выполненных работ в течение 3 рабочих дней; возможна поэтапная сдача работ. При выполнении работ в объеме 2 500 кв. м и более, производится поэтапная их оплата на основании подписанных Актов выполненных работ; гарантийное удержание составляет в размере 10% от стоимости выполненных субподрядчиком работ, которое удерживается из последнего платежа и выплачивается субподрядчику в течение 5 рабочих дней с момента принятия заказчиком у подрядчика работ в объеме 10 080 кв. м. Истцом ответчику был перечислен аванс 03.09.2024 и 02.10.2024 в размере 550 000 рублей и 245 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 986 от 03.09.2024 и № 1152 от 02.10.2024. Получив денежные средства, ответчик покинул объект. В соответствии с п. 5.3 договора при нарушении субподрядчиком сроков выполнения работ, субподрядчик уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. Размер неустойки на момент расторжения договора составил сумма 823 560,19 рублей. Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.11.2024 по 26.05.2025 составляет 91 868,11 рублей. 30.10.2024 в адрес ответчика было направлено требование о расторжении договора подряда и возврате неотработанного аванса. 12.02.2025 отправлена досудебная претензия. Требования истца оставлены ответчиком без ответа. В соответствии с п. 8.2 договора споры, не урегулированные путем переговоров стороны передают на рассмотрение федерального суда общей юрисдикции по месту нахождения подрядчика.

Представитель истца – ФИО3, действующий на основании доверенности, в судебном заседании иск поддержал по доводам, изложенным выше, и просит суд иск удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом – заказным письмом с уведомлением.

О причинах своей неявки в судебное заседание не сообщил, ходатайство об отложении рассмотрения дела либо о рассмотрении дела в своё отсутствие не заявил.

Выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу п. 2 ст. 405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Как следует из материалов дела, 03 сентября 2024 года между сторонами заключен договор подряда с самозанятым № 03/09/24-1, согласно которому субподрядчик обязуется выполнить комплекс работ по ремонту кровли зданий и сооружений объекта космодрома «Восточный» «Строительство Технического комплекса, площадка 2». Сооружение: ГП-2, в объеме, сроки и по стоимости, указанные в настоящем договоре, а заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его (п. 1.1 договора).

Вид, объемы, стоимость, порядок оплаты и сроки выполнения работ определяются сторонами в настоящем договоре и заявках (п. 3.1 договора).

Между сторонами согласована Заявка № 1 на выполнение работ от 03.09.2024 со следующими условиями: сроки выполнения работ – в течение 30 календарных дней с момента получения первого авансового платежа; стоимость работ по договору составляет 1 276,6 рублей за 1 кв. м ремонта кровли на объекте.

Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным субподрядчиком объемам работ, подтвержденным актами выполненных работ и не должна превышать 12 868 128 рублей.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет.

Оплата выполненных работ производится подрядчиком субподрядчиком исходя из объема и стоимости за 1 кв. м надлежаще выполненных субподрядчиком работ в следующем порядке: аванс в размере 550 000 рублей выплачивается в течение 1 рабочего дня с момента начала работ; второй аванс в размере 550 000 рублей выплачивается в течение 3 рабочих дней с момента начала работ; оставшаяся часть денежных средств за выполненные субподрядчиком и принятые подрядчиком работы, за минусом гарантийного удержания, выплачивается после подписания последнего Акта выполненных работ в течение 3 рабочих дней; возможна поэтапная сдача работ.

При выполнении работ в объеме 2 500 кв. м и более, производится поэтапная их оплата на основании подписанных Актов выполненных работ; гарантийное удержание составляет в размере 10% от стоимости выполненных субподрядчиком работ, которое удерживается из последнего платежа и выплачивается субподрядчику в течение 5 рабочих дней с момента принятия заказчиком у подрядчика работ в объеме 10 080 кв. м.

Истцом ответчику был перечислен аванс 03.09.2024 и 02.10.2024 в размере 550 000 рублей и 245 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 986 от 03.09.2024 и № 1152 от 02.10.2024.

Получив денежные средства, ответчик покинул объект.

В соответствии с п. 5.3 договора при нарушении субподрядчиком сроков выполнения работ, субподрядчик уплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

Размер неустойки на момент расторжения договора составил сумма 823 560,19 рублей.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.11.2024 по 26.05.2025 составляет 91 868,11 рублей.

30.10.2024 в адрес ответчика было направлено требование о расторжении договора подряда и возврате неотработанного аванса. 12.02.2025 отправлена досудебная претензия.

Требования истца оставлены ответчиком без ответа.

В соответствии с п. 8.2 договора споры, не урегулированные путем переговоров стороны передают на рассмотрение федерального суда общей юрисдикции по месту нахождения подрядчика.

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства исполнения своих обязательств по договору.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности в размере 795 000 рублей, неустойки в размере 823 560,19 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 26.05.2025 в размере 91 868,11 рублей, за период с 27.05.2025 по день фактической уплаты задолженности в размере 795 000 рублей.

Исходя из положений части 1 статьи 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 32 104 рубля.

С учетом обстоятельств дела, объема оказанным истцу представителем юридических услуг, количества судебных заседаний, в которых принимал участие представитель истца, принципов разумности, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате юридических услуг в размере 20 000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ООО «Ленспецстрой» - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Ленспецстрой» задолженность в размере 795 000 рублей, неустойки в размере 823 560,19 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 26.05.2025 в размере 91 868,11 рублей, за период с 27.05.2025 по день фактической уплаты задолженности в размере 795 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 32 104 рубля и расходы по оплате юридических услуг в размере 20 000 рублей, в остальной части – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца с момента изготовления мотивированной части решения.

Судья Н.А. Гусева