Дело № 2-1353/2025

УИД 39RS0002-01-2024-009973-73

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 февраля 2025 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Волгиной Я.А.,

при секретаре Кожевниковой К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Россети Янтарь» о понуждении исполнить обязательство по договору технологического присоединения, взыскании компенсации морального вреда, неустойки,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Россети Янтарь» о понуждении исполнить обязательство по договору технологического присоединения, взыскании компенсации морального вреда, неустойки. В обоснование требований указано, что 30.10.2023 между сторонами заключен договор № технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома с КН №, расположенном на земельном участке с КН № по адресу: г. < адрес > по условиям которого сетевая организация обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с учетом определенных договором характеристик, а собственник должен был внести плату за осуществление технологического присоединения. С учетом изменений в условия типового договора от 04.06.2024 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Ссылаясь на то, что свою обязанность по внесению денежных средств собственник исполнил в полном объеме, тогда как ответчик мероприятия по технологическому присоединению в установленный срок не выполнил, просит обязать ответчика исполнить обязательство по договору технологического присоединения в течение 30 со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать моральный вред и неустойку, рассчитанную на дату исполнения ответчиком обязательств по договору.

Истец в судебное заседание не явился, извещен.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения иска по доводам, изложенным в возражения, просил снизить размер компенсации морального вреда.

Заслушав пояснения представителя ответчика, исследовав собранные по делу доказательства и оценив их в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с п. 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее по тексту - Правила), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно подп. «б» п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, указанных в п. 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно п. 16.3 Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В соответствии с подп. «д» п. 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка с КН № по адресу: < адрес > расположенного в его границах жилого дома с КН №.

30.10.2023 между ФИО1 и АО «Россети Янтарь» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствие с которым АО «Россети Янтарь» обязалось для электроснабжения объекта - малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) расположенного (который будет располагаться) по адресу: < адрес >» < адрес > (КН №) осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя от СП нового, обеспечить готовность объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулировать отношения с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,00 кВт, категория надежности - третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ., максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (кВт).

Пунктом 5 договора с учетом изменений от 04.06.2024 предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с п. 21 договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (полностью или частично в соответствии с пунктом 11а настоящего договора) на оплату технологического присоединения.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствие с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14.06.2023 №тпэ/23 и составляет 107407,50 руб., в т.ч. НДС 17901,25 руб.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке: а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета; б) 30 процентов за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета; г) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям (п. 11 договора).

Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 договора).

Обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение ФИО1 исполнены в полном объеме, что подтверждается справкой по операции Сбербанк от 30.10.2023, от 21.11.2023, от 21.12.2023 на сумму 85925,01 руб.

Таким образом, срок осуществления технологического присоединения определен до 30.04.2024.

Согласно п. 10 Технических условий №Г-8933/23 являющихся приложением к договору, сетевая организация обязана выполнить следующие мероприятия: вблизи участка объекта, не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, установить СП 0,4 кВ, оборудованный группами «рубильник-предохранитель» или втоматическими выключателями на номинальный ток по расчету, с возможностью установки прибора учета (ПУ) электроэнергии. Выполнить проектирование, монтаж КЛ-1 кВ сечением токопроводящих жил не менее 120 кв.мм (ориентировочно 130 м) от ТП-1110 до СП нового, смонтировать концевые муфты. ПУ электроэнергии и автоматический выключатель установить в СП новом. Тип прибора учета определить техническим заданием. В РУ-0,4 кВ ТП-1110 смонтировать группу «рубильник-предохранитель».

В соответствии с п. 11 Технических условий заявитель осуществляет монтаж электросети от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ объекта КЛ расчетного сечения.

Согласно п. 7 Технических условий точкой присоединения к электрической сети являются контакты автоматического выключателя в СП новом. Точка присоединения к электрической сети является границей балансовой принадлежности с АО «Россети Янтарь» и располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя.

ФИО1 обращался в АО «Россети Янтарь» по вопросу выполнения технологического присоединения, на что АО «Россети Янтарь» в своих ответах от 25.07.2024, 19.11.2024 сообщило, что прилагает все усилия для скорейшего исполнения своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения для электроснабжения объекта заявителя. О готовности сетевой организации к созданию условий для осуществления технологическое присоединение заявитель будет извещен путем размещения соответствующих документов в ее личном кабинете.

Из материалов дела, а также пояснений ответчика следует, что в рамках исполнения обязательств по указанному договору со стороны АО «Россети Янтарь» разработано и утверждено техническое задание №№ по титулу «Стоительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-1110, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по < адрес >».

В настоящее время решается вопрос о передаче сетей СНТ «Октябрьское» в собственность АО «Россети Янтарь», что занимает значительное время, что влияет на сроки осуществления технологического присоединения.

Таким образом, ответчик полагает, что с его стороны предприняты все необходимые меры по исполнению условий договора.

Вместе с тем, суд считает, что право истца на своевременное и надлежащее выполнение условий договора не может быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, либо по иным основаниям.

При таких обстоятельствах, поскольку предусмотренный договором срок осуществления технологического присоединения ответчиком нарушен, исковые требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению, на ответчика следует возложить обязанность исполнить свои обязательства по договору и техническим условиям.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

С учетом изложенного, суд устанавливает ответчику срок, в течение которого он должен осуществить технологическое присоединение – 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В силу ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 17 заключенного между сторонами договора № предусмотрено, что сторона, нарушавшая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона, нарушавшая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

В соответствии с п. 18 договора предусмотрено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по технологическому присоединению за период с 01.05.2024 по 20.11.2024 составит 54509,30 руб. из расчета 107407,50 х 0,25% х 203 дней.

Установив нарушения условий договора со стороны ответчика, суд полагает, что требования о взыскании неустойки, в т.ч. до даты фактического исполнения обязательств является законными и обоснованными, а потому подлежащими удовлетворению. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ к размеру неустойки суд не усматривает, поскольку она соразмерна последствиям нарушенных ответчиком обязательств.

Статьей 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» установлено, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 15 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

С учетом характера и длительности допущенного ответчиком нарушения, степени нравственных страданий истца, требований разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, в размере 5 000 руб. Заявленную истцом сумму компенсации морального вреда в размере 10 000 руб. суд находит завышенной.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 - удовлетворить частично.

Обязать АО «Россети Янтарь» (ИНН № ОГРН №) выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома с КН № по адресу: < адрес > < адрес >, согласно договору № от 30.10.2023 с учетом изменений от 04.06.2024 в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» (ИНН № ОГРН №) в пользу ФИО1, < Дата > г.р. (СНИЛС №) неустойку за нарушение срока исполнения обязательств за период с 01.05.2024 по 20.11.2024 в размере 54509,30 руб., с 21.11.2024 по 20.02.2025 в размере 24703, 73 руб., с 21.02.2025 в размере 0,25%, подлежащие начислению на сумму 107407,50 руб., по дату фактического исполнения обязательства, компенсацию морального вреда в размере 5000 руб.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» (ИНН № ОГРН <***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья

Мотивированное решение суда изготовлено 25 марта 2025 года.

Судья