Решение по делу № 02-0134/2025 от 17.03.2025 - о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, расходов по оплате государственной пошлины.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 февраля 2025 года адрес

Пресненский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Каржавиной Н.С., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-134/2025 по иску ПАО «Ленэнерго» к Департаменту городского имущества адрес о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, расходов по оплате государственной пошлины,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Ленэнерго» обратилось в суд с данным иском о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, расходов по оплате государственной пошлины. В обоснование указано, что между ПАО «Ленэнерго» и фио заключен Договор от 22.12.2016 года № ОД-ВЭС-23309-16/34664-Э-16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта - жилой дом, кадастровый номер 47:01:1306001:252, по адресу: адресп., адрес, кадастровый номер 47:01:1306002:16. Ответчиком мероприятия по технологическому присоединению в части выполнения условий присоединения к электрическим сетям не исполнено, фио технических соответствующее уведомление сетевой организации не направлено. Мероприятия по технологическому присоединению фио должна была выполнить до 22.06.2017 года, таким образом, с 22.06.2018 года Сетевая организация вправе требовать расторжения договора в судебном порядке. 17.07.2019 года ПАО «Ленэнерго» направила фио претензию в которой уведомила о просрочке исполнения обязательств по договору и возникшем, в соответствии с пунктом 16 (5) Правил технологического присоединения, праве расторгнуть Договор, а также предложила направить в адрес Сетевой организации уведомление о выполнении технических условий со стороны фио Указанная претензия оставлена фио без удовлетворения. 17.07.2019 года ПАО «Ленэнерго» направила фио претензию, в которой в том числе потребовала уплаты неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в части выполнения технических условий присоединения к электрическим сетям. Указанная претензия оставлена без удовлетворения. 21 апреля 2023 года фио умерла. На основании вышеизложенного истец просит расторгнуть Договор от 22.12.2016 года №ОД-ВЭС-23309-16/34664-Э-16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ПАО «Россети Ленэнерго» с фио, с даты принятия судебного акта, взыскать неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в части выполнения Заявителем технических условий присоединения к электрическим сетям в размере сумма, расходы по оплате госпошлины.

Определением Люблинского районного суда адрес от 15.12.2023 года к участию в деле в качестве надлежащего ответчика привлечен адрес Москвы, гражданское дело передано на рассмотрение по подсудности в Пресненский районный суд адрес.

Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика ДГИ адрес в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил суду возражения на иск, в которых просит суд в иске отказать и также применить срок исковой давности.

Принимая во внимание изложенное, а также, исходя из принципа диспозитивности гражданского процесса, в соответствии с которым стороны самостоятельно и по своему усмотрению распоряжаются предоставленными им процессуальными правами, в том числе правом на непосредственное участие в судебном разбирательстве, с учетом положений ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в данном судебном заседании в отсутствие сторон.

Суд, исследовав и оценив в совокупности материалы дела, приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

Судом установлено, что между ПАО «Ленэнерго» и фио заключен Договор от 22.12.2016 года № ОД-ВЭС-23309-16/34664-Э-16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Сетевой организации объекта «жилой дом, кадастровый номер 47:01:1306001:252», расположенного по адресу: адрес, адрес, кадастровый номер 47:01:1306002:16.

В соответствии с пунктом 1 Договора, Сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

Пунктом 8 Договора установлена обязанность Заявителя исполнить надлежащим образом в определённый договором срок мероприятия по технологическому присоединению, в том числе, по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий.

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет б месяцев со дня заключения договора, то есть не позднее 02.08.2017 года.

Дополнительным соглашением от 26.12.2017 года стороны продлили срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 22.06.2018 года.

фио мероприятия по технологическому присоединению в части выполнения технических условий присоединения к электрическим сетям не исполнено, соответствующее уведомление сетевой организации не направлено.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике адрес от 30.11.2015 №313-п (пункт 10 Договора), и составил сумма, включая НДС 18% - сумма.

Пунктом 11 Договора установлено, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, то есть до 12.01.2017 года.

фио оплата технологического присоединения произведена своевременно и в полном объеме.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса России обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

ПАО «Ленэнерго» были в полном объеме исполнены обязательства по технологическому присоединению объекта фио, в связи с чем, в адрес фио направлено соответствующее уведомление от 21.03.2017 года, в котором указано о необходимости выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны фио, направления в ПАО «Ленэнерго» уведомления о выполнении технических условий присоединения к электрическим сетям.

Согласно пункту 16(6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861 (далее - Правила технологического присоединения) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиям предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий бы одного из следующих обстоятельств, предусмотренных очередным этапом считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление о устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технически условий.

6) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки выявленных в результате проверки выполнения технических условии сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы технологическое присоединение.

Согласно пункту 16 (5) Правил технологического присоединения, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технолитическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий до технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Мероприятия по технологическому присоединению фио должна была выполнить до 22.06.2017 года, таким образом.

17.07.2019 года ПАО «Ленэнерго» направило фио претензию в которой уведомила о просрочке исполнения фио. обязательств по договору и возникшем, в соответствии с пунктом 16 (5) Правил технологического присоединения, праве расторгнуть Договор в судебном порядке, а также предложила направить в адрес ПАО «Ленэнерго» уведомление о выполнении технических условий со стороны фио (в случае их исполнения).

Указанная претензия оставлена фио. без удовлетворения.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил технологического присоединения и пунктом 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет сумма, уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки за год просрочки.

Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в части выполнения фио. технических условий присоединения к электрическим сетям, рассчитанный за период с 22.06.2017 года по 22.06.2018 года составляет сумма коп.

17.07.2019 года ПАО «Ленэнерго» направило фио., претензию в которой в том числе потребовало уплаты неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению в части выполнения фио технических условий присоединения к электрическим сетям.

Указанная претензия оставлена фио. без удовлетворения.

фио умерла 21 апреля 2023 года, наследственное дело к имуществу умершей не открывалось.

Согласно представленным в материалах дела договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выписке из домовой книги фио. являлась собственником земельного участка по адресу: адрес, адрес, Приморское городское повеление, адрес и жилого помещения по адресу: адрес, адрес (без регистрации по месту жительства по указанному адресу) на праве общей совместной собственности.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно ч. 1 ст. 1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.

В соответствии с ч. 2 ст. 1151 ГК РФ порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории: жилое помещение. Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1175 ГК РФ Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Пунктом 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав” (ред. от 23 июня 2015 г.) разъяснено, что "граждане, юридические лица являются собственниками имущества, созданного ими для себя или приобретенного от других лиц на основании сделок об отчуждении этого имущества, а также перешедшего по наследству или в порядке реорганизации».

В соответствии с пунктом 1 Положения о Департаменте городского имущества адрес (далее - Департамент), утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 20.11.2014 № 683-ПП, Департамент является функциональным органом исполнительной власти адрес, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной политики в сфере управления и распоряжения движимым и недвижимым имуществом адрес, в том числе жилыми помещениями. В силу пункта 4.1.4. данного Положения Департамент осуществляет полномочия в установленной сфере деятельности о принятии движимого и недвижимого имущества, в том числе жилых помещений в собственность адрес.

В силу указанного выше Положения, а также в силу норм пункта 1 статьи 125 Гражданского кодекса РФ, пункта 3 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ Департамент, являясь представителем субъекта Российской Федерации – адрес, осуществляет полномочия собственника в сфере управления и распоряжения движимым и недвижимым имуществом адрес, а также осуществляет защиту интересов адрес в установленной сфере деятельности в судах, арбитражных судах, третейских судах, федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контроль (надзор), представляет в установленном порядке Правительство Москвы в иных государственных органах, организациях.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона.

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются

Разрешая спор, дав оценку собранным по делу доказательствам в соответствии со ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом требований закона, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку спорный объект недвижимости не относится к данным объектам, кроме того, находится в ведении иного субъекта Российской Федерации, в этой связи, Департамент не может отвечать по обязательствам фио

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ПАО «Ленэнерго» к Департаменту городского имущества адрес о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, расходов по оплате государственной пошлины – отказать в полном объеме требований.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение одного месяца с даты изготовления решения в окончательной форме через Пресненский районный суд адрес.

Мотивированное решение изготовлено 17.03.2025 года.

Судья фио