Решение по делу № 2-7788/2023 от 28.09.2023

Дело НОМЕР

НОМЕР

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ года Нижегородский районный суд <адрес> в составе председательствующего: судьи Лутошкиной И.В., при секретаре ФИО2, с участием представителя истца ФИО3, представителя ответчика ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО "Россети Центр и Приволжье" об обязании выполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

Истец в обоснование своих исковых требований указал, что истец является собственником земельного участка площадью 976+/-11 кв.м., кадастровый НОМЕР, расположенного по адресу: <адрес>, Богородский муниципальный округ, <адрес>, НОМЕРА, на котором расположен жилой дом, для которого необходимо осуществить технологическое присоединение с целью электроснабжения.

Между истцом и ответчиком на основании заявки НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ заключен типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГг. (далее - договор технологического присоединения), приложением к которому являются технические условия, заявка на присоединение.

В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (заявка № НОМЕР-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ (далее - технологическое присоединение), а заявитель обязуется оплатить расходы.

Согласно пункту 6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В силу пункта 7 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Пунктом 9 договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий.

В соответствии с пунктом 12 договора технологического присоединения, размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей. Указанная сумма оплачена истцом своевременно ДД.ММ.ГГГГ. (копия чека прилагается).

Кроме того, истец выполнил все обязательства, предусмотренные Договором: выполнение технических условий согласно заявке НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

О выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями, истец уведомил ответчика надлежащим образом.

Однако в установленный договором срок работы согласно Договору ответчик не выполнил.

Таким образом, данные действия (бездействие) ответчика противоречат требованиям Правил технологического присоединения, поскольку в соответствии с пунктом 3 Правил НОМЕР, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности присоединения.

Истец неоднократно обращался к ответчику о нарушении срока выполнения работ по договору технологического присоединения, на что получал ответы о задержке и переносе срока выполнения работ.

Кроме того, истец обращался в Управление Федеральной антимонопольной службы по <адрес> с жалобой на действия (бездействия) ответчика по неисполнению мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям согласно условиям типового договора, так как согласно пункту 6 вышеуказанного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев (Определение от ДД.ММ.ГГГГ. № НОМЕР).

На дату подачи настоящего искового заявления договор о технологическом присоединении ответчиком не исполнен.

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением-Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

Договор технологического присоединения, заключенный между истцом и ответчиком соответствует форме Приложения НОМЕР Правил.

В соответствии с пунктом 3 Правил НОМЕР, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения соединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих их осуществление.

Вместе с тем, согласно подпункту «б» пункта 16 Правил НОМЕР, существенным условием договора технологического присоединения является срок его осуществления,

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если

Технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Таким образом, датой заключения договора технологического присоединения является ДД.ММ.ГГГГ. Работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны быть выполнены в течении 6 месяцев, не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Согласно пункту 18 Правил, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

Однако ответчик не выполнил в установленный Правилами, пунктом 5 договора технологического присоединения срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в т.ч. обязанности, предусмотренные пунктом 18 Правил, пунктом 6 договора технологического присоединения, пунктом технических условий.

Просит:

1. Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение объекта - жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 976+/-11 кв.м., кадастровый НОМЕР, по адресу: <адрес>, Богородский муниципальный округ, <адрес>, НОМЕРА.

2 Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР в размере 404,25 руб. (размер неустойки подлежит пересчету на дату вынесения решения).

3. Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ФИО1 штраф в размере 50% от суммы, взысканной судом в пользу потребителя.

4 Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ФИО1 денежную сумму в размере 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Представитель истца (по доверенности) ФИО4 в судебном заседании отказалась от исковых требований ФИО1 к ПАО "Россети Центр и Приволжье" в части требований обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение объекта - жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 976+/-11 кв.м., кадастровый НОМЕР, по адресу: <адрес>, Богородский муниципальный округ, <адрес>, НОМЕРА, поскольку ответчиком выполнено (Акт о выполнении технических условий и Акт об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ).

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ прекращено производство по делу по иску ФИО1 к ПАО "Россети Центр и Приволжье" в части требований обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение объекта - жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 976+/-11 кв.м., кадастровый НОМЕР, по адресу: <адрес>, Богородский муниципальный округ, <адрес>, НОМЕРА.

В остальной части представитель истца (по доверенности) ФИО4 исковые требования ФИО1 поддержала.

Представитель ответчика (по доверенности) ФИО5 в судебном заседании поддержала представленные возражения, дала пояснения по делу. Суду пояснила, что технологическое присоединение осуществлено, Акт от ДД.ММ.ГГГГ. Неустойку не оспаривают из расчета 0,25 % в день за период по ДД.ММ.ГГГГ. По взысканию штрафа также не возражают. По моральному врему просят отказать, поскольку истцом не представлено доказательств причинения моральных и нравственных страданий.

Остальные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещались судом надлежащим образом.

В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что истец является собственником земельного участка площадью 976+/-11 кв.м., кадастровый НОМЕР, расположенного по адресу: <адрес>, Богородский муниципальный округ, <адрес>, НОМЕРА, на котором расположен жилой дом, для которого необходимо осуществить технологическое присоединение с целью электроснабжения.

В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (заявка № Н/ЦЦ-НН-3809141-ПТП от 11.02.2022г.), (далее - технологическое присоединение), а заявитель обязуется оплатить расходы.

Кроме того, истец выполнил все обязательства, предусмотренные Договором: выполнение технических условий согласно заявке № Н/ЦЦ-НН-3809141-ПТП от ДД.ММ.ГГГГ.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ,

1. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

2. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

3. Предусмотренное настоящим Кодексом, другим законом, иным правовым актом или договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства.

В силу ст. 401 ГК РФ,

1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

4. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.

Согласно ст. 416 ГК РФ,

1. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

2. В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству.

Установлено, что ответчиком выполнено технологическое присоединени, что подтверждается Актом о выполнении технических условий и Актом об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ.

Истец просит взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР в размере 404,25 руб. (размер неустойки подлежит пересчету на дату вынесения решения).

Однако ответчик нарушил срок выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Согласно подпункту «в» пункта 16 Правил установлена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки; (в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1178).

Поскольку судом установлено, что ответчиком нарушен срок исполнения обязательств по договору, работы, предусмотренные техническими условиями, выполнены с нарушением срока, то требования истца о взыскании с ответчика неустойки являются обоснованными, неустойка подлежит взысканию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - дата выполнения обязательств, а не по дату вынесения решения суда, как указывает истец.

Размер неустойки следующий:

550 руб. (оплата по договору) х 0,25% х 335 дней просрочки (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дата выполнения обязательств) = 460,62 руб..

Неустойка в размере 460,62 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, в остальной части данных требований отказать.

Истец просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб..

В соответствии со ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» «Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков».

Суд, исходя из принципа разумности и справедливости, поскольку судом установлено, что права истца как потребителя были нарушены, суд взыскивает с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., в остальной части данного требования отказать.

В соответствии со ст. 13 ч. 6 Закона РФ «О защите прав потребителей», поскольку ответчик в добровольном порядке возникший спор не разрешил, в связи с чем, с ответчика подлежит взысканию штраф в пользу истца в размере 2730,31 руб., оснований для снижения размера штрафа не имеется. Ответчик против взыскания штрафа не возражал.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 700 руб..

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО "Россети Центр и Приволжье" (ИНН НОМЕР) в пользу ФИО1 (паспорт НОМЕР) неустойку в размере 460,62 руб., компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., штраф в размере 2730,31 руб., в остальной части требований отказать.

Взыскать с ПАО "Россети Центр и Приволжье" (ИНН НОМЕР) государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 700 рублей.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца.

Судья: И.В.Лутошкина