Дело № 2-5752/2025

39RS0002-01-2025-006571-13

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 октября 2025 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи Самойленко М.В.,

при секретаре Ирхиной М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску К.В., К.И. к АО «Россети Янтарь» об исполнении договора технологического присоединения,

УСТАНОВИЛ:

Между К.В., К.И. и АО «Россети Янтарь» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 8952/10/24, в соответствии с которым АО «Россети Янтарь» обязалось выполнить мероприятия по технологическому присоединению для энергоснабжения малоэтажной жилой застройки истца, однако, в установленный срок технологическое присоединение не осуществлено.

Ссылаясь на истечение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, истцы К.В., К.И. обратились в суд с иском, в котором просили обязать АО «Россети Янтарь» исполнить обязательства договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу.

ФИО1 и К.И. в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, обеспечили явку своего представителя ФИО2, который в судебном заседании требования искового заявления поддержал, дополнительно пояснил, что в рамках рассмотрения настоящего спора истцами заявлены требования только о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, расчет неустойки приведен ошибочно.

Представитель ответчика АО «Россети Янтарь - ФИО3 в судебном заседании возражала против заявленных требований, поддержала письменный отзыв на исковое заявление. Просила в удовлетворении исковых требований отказать.

Выслушав сторон, исследовав собранные по делу доказательства и оценив их в соответствии с требованиями ст.67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в данном Кодексе.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи электрической энергии потребителю.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, а также Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Пунктом 2 указанных Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 предусмотрено осуществление технологического присоединения на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом.

Согласно п. 16 указанных Правил существенным условием договора является перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

Согласно сведениям ЕГРН, истцы К.В. и К.И. являются собственниками земельного участка с КН: №, расположенного по адресу: < адрес >, вид разрешенного использования – под строительство жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства).

01.11.2024 между АО «Россети Янтарь» и К.В., К.И. заключен договор № 8952/10/24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) расположенной (которая будет располагаться) по адресу: < адрес > (кадастр. №), выданы технические условия №Г-8952/24, сроком действия - два года со дня заключения договора.

Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 01.05.2025.

Плата за технологическое присоединение в размере 139448,70 руб. внесена истцами в полном объеме 01.11.2024, что ответчиком не оспаривалось.

Из материалов дела следует, что истец К.В. обращался к АО «Россети Янтарь» по вопросу сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям.

Из ответа от 21.06.2025 № ЯЭ/27/008582 следует, что со стороны АО «Россети Янтарь» для выполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям реализуются процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для возможности выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Однако на момент подачи настоящего иска в суд, а также на момент рассмотрения дела технологическое присоединение ответчиком не осуществлено, обязанности, предусмотренные техническими условиями, ответчиком не исполнены, в связи с чем, суд приходит к выводу, что ответчиком нарушен срок осуществления технологического присоединения.

Ссылка ответчика на то, что задержка сроков по осуществлению технологического присоединения не зависит только от действия сетевой организации, а связана со сложностями согласования и строительства объектов электроэнергетики, не может служить основанием для увеличения срока исполнения принятого на себя обязательства по заключенному с истцом договору, так как исходя из положений п. 3 ст. 401 ГК РФ, не является доказательством отсутствия вины ответчика в нарушении обязательства перед истцом.

Суд полагает, что право истцов на своевременное и надлежащее выполнение условий договора, не может быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между юридическими лицами, либо по иным основаниям.

При таких обстоятельствах, поскольку предусмотренный договором срок осуществления технологического присоединения ответчиком нарушен, исковые требования истцов являются обоснованными и подлежат удовлетворению, на ответчика следует возложить обязанность исполнить свои обязательства по договору и техническим условиям.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

С учетом изложенного, а также с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях №Г-8952/2024, для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, принадлежащего истцам объекта, суд устанавливает ответчику срок, в течение которого он должен осуществить технологическое присоединение – в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Учитывая, что истцом К.В. при подаче настоящего иска уплачена государственная пошлина в размере 3000 руб. (чек по операции от 28.08.2025), от уплаты которой он освобожден в силу пп. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ, суд полагает возможным взыскать ее с ответчика АО «Россети Янтарь» в пользу истца К.В.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования К.В., К.И. удовлетворить частично.

Обязать АО «Россети Янтарь» (ОГРН <***>) осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной (который будет располагаться) по адресу: < адрес > (кадастр. №) в соответствии с договором №8952/10/24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и техническими условиями №Г-8952/24 в течение 2 (двух) месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в пользу К.В. (< Дата > года рождения, уроженца г. Калининграда, зарегистрирован по адресу: < адрес >, СНИЛС №) государственную пошлину в размере 3000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья М.В. Самойленко

Мотивированное решение изготовлено 21 октября 2025 года.