УИД: 61RS0002-01-2025-002271-44
дело № 2-1613/2025
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Ростов-на-Дону 01 июля 2025 года
Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону в составе: председательствующего судьи Галдаева М.Е.,
при помощнике ФИО3,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки по договору,
УСТАНОВИЛ:
АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки по договору. В обоснование иска указано следующее.
Между АО «Оборонэнерго» и ФИО2 заключен и действует договор № 30-ЮЖН-2018 от 12.03.2018 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта: «Многоэтажные жилые дома», расположенных по адресу: <адрес>.
Заявитель был проинформирован о реализации филиалом «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» мероприятий, предусмотренных техническими условиями к выполнению сетевой организацией и готовности осуществить фактическое присоединение указанного объекта к электрическим сетям в порядке, установленном действующим законодательством.
Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения договора, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением № в договор внесены изменения: срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до ДД.ММ.ГГГГ, размер платы за технологическое присоединение составляет 1 153 674 рубля (с НДС 20 %).
Плательщик оплатил на момент подписания дополнительного соглашения 1 134446,10 рублей (с НДС 18 %). В течение 15 дней плательщик оплачивает сетевой организации разницу в стоимости, возникшую в результате изменения ставки НДС в размере 19 227 рублей, а также изменены банковские реквизиты сетевой организации.
ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением № в договор внесены изменения: срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до ДД.ММ.ГГГГ, срок действия техусловий определен до ДД.ММ.ГГГГ. На момент заключения соглашения плательщик оплатил 1 153674 рубля (с НДС 20 %). Изменены банковские реквизиты сетевой организации.
По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ со стороны заявителя уведомлений о завершении мероприятий, предусмотренных техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора, в адрес сетевой организации не поступало.
В соответствии с п. 17 договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы (1 153 674 рубля) за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимость принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.
Период просрочки обязательств по договору со стороны заявителя составляет 365 календарных дней (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).
В соответствии с п. 10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 1 153674 руб. (в том числе НДС-20 % в размере 192279 рублей).
ДД.ММ.ГГГГ письмом вх. № заявитель обратился в сетевую организацию с просьбой о расторжении договора.
ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного письма сетевой организацией в адрес заявителя направлена оферта соглашения о расторжении договора, акт приема-передачи оказанных услуг к договору. В соглашении о расторжении (п. 5) предусмотрена обязанность заявителя произвести доплату денежных средств, рассчитанную как разницу между произведенной заявителем ранее оплатой по договору, стоимостью фактически оказанных сетевой организацией услуг и суммой начисленной неустойки за несвоевременное исполнение заявителем своих обязательств по договору.
ДД.ММ.ГГГГ вх. № получен отзыв заявителя об отказе в подписании соглашения о расторжении договора ввиду несогласия с начислением неустойки за несвоевременное исполнение заявителем мероприятий, предусмотренных к исполнению договором.
25.ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного отзыва, сетевая организация направила заявителю оферту соглашения о расторжении договора, акт приема-передачи оказанных услуг к договору.
ДД.ММ.ГГГГ получен отзыв заявителя об отказе в подписании соглашения о расторжении договора. Заявитель требует вернуть полную стоимость договора и лишь после этого готов расторгнуть договорные обязательства с АО «Оборонэнерго».
Истец считает позицию ответчика неправомерной и противоречащей условиям договора и действующего законодательства.
ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлена претензия с требованием возместить истцу стоимость фактически оказанных услуг по технологическому присоединению по договору, связанных с подготовкой и выдаче технических условий, в размере 647460 руб. (в том числе НДС 20 %). К претензии приложено соглашение о расторжении договора и акт приема-передачи оказанных услуг по договору. Ответчику разъяснено, что в случае отказа от возмещения стоимости оказанных услуг и неустойки истцу, последний обратится в суд за их взысканием с возложением на ответчика расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в суд. Претензия ответчиком была проигнорирована. До настоящего времени ответчиком соглашение о расторжении не подписано, договоренность относительно порядка и срока возмещения фактически понесенных расходов с ответчиком не достигнута.
Письмо заявителя вх. № от ДД.ММ.ГГГГ расценивается сетевой организацией как уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.
Доказательств выполнения технических условий № ТП-02-18-033 и уведомления об этом истца, ответчиком в адрес истца не представлено.
Срок действия полученных технических условий истек.
На основании изложенного, истец просит суд расторгнуть договор №-ЮЖН-2018 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» с одной стороны и ФИО2 с другой стороны; взыскать с ФИО1 в пользу истца неустойку по Договору, равную 0,25 % от общего размера платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (365 дней) в размере 1 052727,52 руб., а также издержки по расходам на оплату государственной пошлины в размере 25 527 рублей.
Представитель истца АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен судом надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие, в предыдущем судебном заседании исковые требования поддержал, просил их удовлетворить.
Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о дате месте и времени рассмотрения дела извещен судом надлежащим образом.
Представитель ответчика ФИО4 в судебном заседании не возражал против расторжения договора, просил отказать в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки, представил письменные возражения по делу.
Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц в порядке ст. 167 ГПК РФ.
Суд, выслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункты 1, 4).
В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
На основании п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Согласно п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения.
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № действовавшими на момент подписания и исполнения договора, было установлено что, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для данной категории потребителей не может превышать 4 месяца. В указанный срок сторонами договора на технологическое присоединение должны быть осуществлены все мероприятия по технологическому присоединению, указанные в Правилах технологического присоединения.
Как следует из материалов дела и установлено судом между АО «Оборонэнерго» и ФИО2 заключен и действует договор № 30-ЮЖН-2018 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта - многоэтажные жилые дома, расположенного по адресу: <адрес>.
По условиям заключенного договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта, в том по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом приведенных в договоре характеристик.
В свою очередь ФИО2 обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора, надлежащим образом выполнить возложенные на него мероприятия по техническому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые устройства заявителя, указанные в технических условиях, выполнить иные обязанности.
Согласно п. 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения договора, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением № в договор внесены изменения: срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до ДД.ММ.ГГГГ, размер платы за технологическое присоединение составляет 1 153 674 рубля (с НДС 20 %).
Плательщик оплатил на момент подписания дополнительного соглашения 1 134446,10 рублей (с НДС 18 %). В течение 15 дней плательщик оплачивает сетевой организации разницу в стоимости, возникшую в результате изменения ставки НДС в размере 19 227 рублей, а также изменены банковские реквизиты сетевой организации.
ДД.ММ.ГГГГ дополнительным соглашением № в договор внесены изменения: срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до ДД.ММ.ГГГГ, срок действия техусловий определен до ДД.ММ.ГГГГ. На момент заключения соглашения плательщик оплатил 1 153674 рубля (с НДС 20 %). Изменены банковские реквизиты сетевой организации.
В соответствии с п. 17 договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы (1 153 674 рубля) за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Заявитель был проинформирован о реализации филиалом «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» мероприятий, предусмотренных техническими условиями к выполнению сетевой организацией и готовности осуществить фактическое присоединение указанного объекта к электрическим сетям в порядке, установленном действующим законодательством.
По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ со стороны заявителя уведомлений о завершении мероприятий, предусмотренных техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора, в адрес сетевой организации не поступало.
С учетом установленных по делу обстоятельств, принимая во внимание отсутствие возражений со стороны ответчика, суд полагает необходимым расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 30-ЮЖН-2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» и ФИО2
Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Представленный истцом расчет неустойки проверен судом на соответствие условиям договора и требованиям действующего законодательства и признан верным.
Ответчиком требования о снижении неустойки не заявлены.
При таких обстоятельствах, суд находит требования истца о взыскании с ответчика неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1052727,52 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению.
В силу ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих требований и возражений.
Каких-либо относимых и допустимых доказательств, опровергающих доводы истца и установленные по делу обстоятельства, как и контрасчет заявленных к взысканию денежных средств, стороной ответчика суду не представлено.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй ст. 96 ГПК РФ. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.
С учетом требования указанной нормы закона, требования истца о взыскании с ответчика госпошлины, подлежат удовлетворению в размере 25527 руб.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
исковые требования АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки по договору - удовлетворить.
Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 30-ЮЖН-2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» и ФИО2.
Взыскать с ФИО1 (паспорт <...>) в пользу АО «Оборонэнерго» в лице филиала «Северо-Кавказский» (ИНН <***>) неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1052727,52 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 527 руб.
Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья М.Е. Галдаев
Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.