Гр. дело № 2-593/2025

50RS0047-01-2025-000709-98

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 июля 2025 года г. Талдом

Талдомский районный суд Московской области в составе председательствующего судьи Разаевой С.В., с участием истца ФИО1 ФИО6, при помощнике судьи Масалове К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО15 к ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» об обязании исполнения условий договора,

установил:

Истец ФИО1 ФИО7 с учетом уточнения иска обратилась в суд с иском к ответчику ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» об обязании исполнения условий договора.

В обоснование своих требований истец указывает, что она является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка № На основании заявки на технологическое присоединение №9061160 от 13.10.2023 между истцом и ответчиком был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №№ от 07.12.2023, в соответствии с которым ответчик взял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, а заявитель обязуется оплатить расходы. Согласно п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Согласно п. 6 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства истца, указанные в технических условиях. В соответствии с п. 10 договора размер платы составляет <данные изъяты>, указанная сумма оплачена истцом 07.12.2023 года. Однако ответчик взятые на себя обязательства не исполнил.

С учетом уточнения иска просит суд обязать ответчика исполнить обязательство по договору, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда. В части требований истца о взыскании компенсации морального вреда истец отказался от иска.

Судом принят отказ истца от иска.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержала, настаивала на их удовлетворении, суду пояснила, что она ранее обращалась в Талдомский районный суд Московской области с аналогичным иском, но в иске было отказано, т.к. не были выполнены технические условия с ее стороны. В настоящее время необходимые технические условия выполнены, отправлены ответчику заказной почтой и по электронной почте. Она повторно обратилась к ответчику, ответчик на контакт не идет, была назначена встреча, где ей пояснили, что денежных средств у организации нет, подключать электроэнергию не будут.

Представитель ответчика ПАО "Россети Центр" в судебное заседание не явился, извещены надлежаще, в суд представили возражения на исковое заявление, в которых возражал против заявленных требований по доводам, изложенным в письменных возражениях, пояснив, что они не оспаривают факт заключения договора технологического присоединения. Также пояснил, что ПАО «Россети Центр – «Тверьэнерго» предпринимала все меры к исполнению в указанные договором сроки, однако испытывает трудности, не зависящие от желания и возможностей Общества, ГУ РЭК Тверской области на протяжении многих лет не включает в необходимую валовую выручку филиала денежные средства на выполнение работ по льготному технологическому присоединению заявителей, параметры тарифного регулирования не позволяют обеспечить финансирование мероприятий по технологическому присоединению за счет тарифных средств и по факту финансирования за счет заемных средств, что препятствует выполнению обязательств перед истцом. Ранее судом принято решение об отказе истцу в удовлетворении иска в связи с невыполнением технических условий. Просит суд отказать в удовлетворении исковых требований.

Суд, выслушав истца, изучив письменные материалы дела, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в части.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. п. 1, 4).

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно положениям ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Частью 2 ст. 26 указанного закона установлено, что оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил).

Согласно подп. "в" п. 7 Правил процедура технологического присоединения включает, в том числе, выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В соответствии с подп. "а" п. 16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 ФИО8 является собственником земельного участка с кадастровым номером 69:14:0120301:282, расположенного по адресу: <адрес>

Между ПАО «Россети-Центр» и ФИО1 ФИО9 07.12.2023 был заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям №№, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства по технологическому присоединению земельного участка истца к электрическим сетям.

В соответствии с п. 4 указанного договора неотъемлемой частью договора являются технические условия, срок действия которых составляет два года со дня заключения договора.

В соответствии с техническими условиями максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт, ввод трехфазный; категория третья; класс напряжения электрический сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ.; основной источник питания – ПС 35\10 кВ Неклюдово, ВЛ 10 кВ №, КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА № Норбужье 1, ВЛ 04 кВ №, проектируемый участок ВЛ 0,4 кВ, выносной пункт учета.

Согласно п. 12 технических условий сетевая организация осуществляет:

1) монтаж ответвительной арматуры на проектируемой ж/б опоре с реконструкцией участка ВЛ 0,4 кВ № КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА № Норбужье 1;

2) проектирование и строительство участка ВЛ 0.4 кВ от ж/б опоры № участка ВЛ 0,4 кВ № КТП 10/0,4 кВ – 100 кВА № Норбужье 1 до границы участка заявителя;

3) выполнение учета электроэнергии на границе балансвой принадлежности;

4) комплектование ВПУ выключателем нагрузки;

5) комплектование распределительной коробки;

6) маркирование специальными знаками прибора учета;

7) выполнение фактического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата.

В соответствии с п. 13 технических условий заявитель осуществляет комплектование ВРУ объекта заявителя вводным коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания, устройством контроля потребляемой мощности, обеспечение готовности к физическому подсоединению ответвления от распределительной коробки до ВРУ; разработку рабочей документации на обустройство ответвления.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев (п.5 Договора). Размер платы за технологическое присоединение составляет <данные изъяты> (п.10 Договора).

В соответствии с п. 10 договора о технологическом присоединении истец внесла в полном объеме плату по договору в размере <данные изъяты>, что подтверждается чеком по операции (л.д.12).

Однако до настоящего времени ответчиком обязанность по технологическому присоединению не исполнена, чем нарушены права истца.

Постановлением по делу об административном правонарушении по делу №069/04/-.21-1117/2024 от 18.09.2024 ПАО «Россети Центр» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ в виде штрафа в размере <данные изъяты> за повторное совершение порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям на основании заявления ФИО1 ФИО10

Решением Талдомского районного суда Московской области от 05.02.2025 по делу №2-155/2025 по иску ФИО1 ФИО11 к ПАО «Россети Центр» об обязании исполнить договор о присоединении, истцу отказано в удовлетворении иска в связи с невыполнением технических условий по договору, требования заявлены преждевременно.

28.03.2025 ФИО1 ФИО12 в адрес ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго» направила уведомление о выполнении технических условий по договору.

До настоящего времени обязанность по технологическому присоединению ответчиком не исполнена.

В соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №№ от 07.12.2023, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электропринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, трехфазный ввод, категория надежности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,4 кВ; заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п.1 договора).

В соответствии с п. 2 указанного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Тверская область, м.р-н Кимрский, Неклюдовское сп., д. Норбужье, кадастровый номер земельного участка 69:14:0120301:282.

В соответствии с п. 12 указанного договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

Как следует из материалов дела, обязательства ФИО1 ФИО13 по договору технологического присоединения в части оплаты исполнены, что не оспаривалось стороной ответчика и подтверждено квитанцией и кассовым чеком от 07.12.2023. Срок исполнения обязательств ответчика по договору истек.

Письмом, направленным истцом 29.05.2024 года в адрес ответчика, истец просил исполнить обязательства по договору. В досудебном порядке требование истца ответчиком не удовлетворено.

Данные обстоятельства сторонами по делу не оспариваются, технические условия со стороны истца выполнены.

До настоящего времени обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения ответчиком не исполнены. Доказательств обратного, суду не представлено.

Обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ПАО "Россети Центр" от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед истцом, лежит на ответчике. Вместе с тем, стороной ответчика таких доказательств не представлено.

При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать вообще невозможным исполнение) принятых по договору обязательств.

Ответчик самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности исполнения договора в указанные в нем сроки.

На неисполнение со стороны заявителя по договору и истца по делу условий договора, обязанность по исполнению которых возложена на него, представитель ответчика не ссылался, доказательств наличия данных обстоятельств не представил.

В силу статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Согласно требованиям статьи 27 Закона РФ "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Срок исполнения обязательств сетевой организацией определен заключенным между сторонами договором, а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

При этом исполнение ответчиком указанных обязательств по договору в установленный срок не ставится в зависимость от каких-либо дополнительных условий.

Отсутствие финансирования само по себе не является основанием для неисполнения обязательств по договору.

Ответчик самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности сроков исполнения договора, поэтому необходимость проведения дополнительных мероприятий для исполнения договорных обязательств, недостаточность финансирования, сами по себе не свидетельствуют о возникновении у ответчика права в одностороннем порядке увеличивать сроки выполнения работ без заключения соответствующего соглашения с истцом.

Доводы ответчика о том, что ранее было принято решение суда об отказе в удовлетворении аналогичного иска ФИО1 ФИО14 к ПАО «Россети Центр», суд не принимает во внимание, поскольку истец обратилась повторно в суд с учетом новых обстоятельств, в связи с выполнением технических условий для подключения истцом.

Учитывая, что до настоящего времени ответчик свои обязательства по технологическому присоединению не исполнил, не принял мер к увеличению сроков исполнения обязательств, суд считает возможным возложить на ответчика обязанность исполнить обязательства по договору N № от 07.12.2023 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а именно: осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке с кадастровым номером 69:14:0120301:282, расположенного по адресу: Тверская область, м.р-н Кимрский, Неклюдовское сп., д. Норбужье.

Срок, в течение которого данное требование должно быть выполнено, суд считает необходимым установить в три месяца с момента вступления решения суда в законную силу, при этом, указанный истцом срок 10 дней, объективно краток для исполнения объема работ, указанных в технических условиях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ,

решил:

Исковые требования ФИО1 ФИО16 (паспорт РФ: №) к ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» (ИНН:<***>) об обязании исполнения условий договора, - удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» исполнить обязательства по договору N № от 07.12.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр – «Тверьэнерго») с ФИО1 ФИО17, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

В удовлетворении остальной иска ФИО1 ФИО18, - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Московский областной суд через Талдомский районный суд Московской области.

Судья: С.В. Разаева

Мотивированный текст решения

изготовлен: 25.07.2025 года.

<данные изъяты>

<данные изъяты>