УИД: 71RS0№-31
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 января 2026 года город Тула
Пролетарский районный суд г. Тулы в составе:
председательствующего Степиной Н.В.,
при помощнике ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело №2-202/2026 по иску ФИО2 к филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» об обязании осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда,
установил:
06 ноября 2025 года в Пролетарский районный суд г.Тулы поступило исковое заявление ФИО2 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» об обязании исполнить договор № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме (осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям), оплатить неустойку в размере 41 062 руб. 50 коп., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 9 598 руб. 50 коп., компенсации морального вреда. В обоснование заявленных требований истец указал на то, что ДД.ММ.ГГГГ между филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжья» «Тулэнерго» и ФИО2 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По условиям договора организация взяла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (малоэтажная жилая застройка – индивидуальный жилой дом садовый, дачный дом) в течении шести месяцев со дня заключения договора.
ДД.ММ.ГГГГ организация уведомила истца об исполнении договора. Осмотр выполненной работы показал, что организация выполнила договор не в полном объеме. По условиям договора организация должна была осуществить строительство линии электропередачи ориентировочной протяженностью 80 метров до места расположения дома. По факту организация построила линию до ближайшей границы участка, на котором расположен дом, что составляет ориентировочно 20 метров. На неоднократные попытки истца получить разъяснения по поводу выполнения договора не в полном объеме ответчик не давал разъяснений, ограничиваясь ответом, что договор выполнен в полном объеме или давали ответ, что объектом присоединения является земельный участок.
В адрес ответчика была направлена претензия, по которой ответчик должен осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и оплатить неустойку на основании п. 17 договора № в размере 41 062 руб. 50 коп., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 9 598 руб. 50 коп.
Просит обязать ответчика исполнить договор № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме (осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям), оплатить неустойку в размере 41 062 руб. 50 коп., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 9 598 руб. 50 коп., а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 45 000 руб.
Истец ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержал, настаивал на их удовлетворении. Суду пояснил, что ответчиком была выплачена неустойка в размере 16 500 руб., в связи с чем просил взыскать размер неустойки за вычетом полученной суммы.
Представитель ответчика ПАО «Россети Центр и Приволжье» по доверенности ФИО3 в судебном заседании исковые требования не признала, возражала против удовлетворения требований, по доводам, изложенным в письменных пояснениях. Из письменных пояснений, следует, что договор технологического присоединения по своей правовой природе носит особый характер, к нему кроме специальных норм подлежат применению также общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации, а также нормы главы 39 ГК РФ, относящиеся к договору оказания услуг, общие положения об обязательствах и договоре.
В соответствии с разделом 10 Правил ТП взаимодействие между заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, и сетевой организацией после поступления заявки на технологическое присоединение осуществляется посредством официального сайта сетевой организации на технологическое присоединение или единого портала в отдельном разделе - личном кабинете потребителя. ПАО «Россети Центр и Приволжье» использует в качестве единого портала - портал-тп.рф.
Информация о статусах работы по заявке доступна заявителям круглосуточно, для этого достаточно зайти в личный кабинет портала. Кроме того, работа портала организована таким образом, что заявитель при каждом изменении статуса заявки (договора) получает уведомление способом, выбранным им при формировании заявки на портале, и когда статус работы по заявке/договору изменяется заявитель получает сообщение на электронную почту и/или смс -оповещение на контактный номер мобильного телефона.
В соответствии с пунктом 103 Правил ТП договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.
Наличие заключенного заявителями, указанного в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, договора подтверждается документом об оплате такими заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 Правил.
Суть услуги по технологическому присоединению - силами Сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика к электрической сети сетевой организации с согласованной категорией надежности и для последующей передачи заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками.
Технологическое присоединение во всех случаях заканчивается составлением акта о технологическом присоединении, либо уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям (пункты 7, 19, 110 Правил), даже при условии поэтапного технологического присоединения.
В соответствии с пунктом 108 Правил результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВт, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
Сетевая организация разместила в личном кабинете заявителя необходимый комплект документов, в том числе акт об осуществлении технологического присоединения.
Исходя из условий п.3 Договора ТП точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. Вышеуказанное условие Договора ТП соответствует пп. а п. 25 (1) Правил ТП.
Согласно технических условий для присоединения к электрическим сетям № являющимися неотъемлемой частью Договора ТП проектирование и строительство ЛЭП <данные изъяты> до месторасположения точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя протяженностью ориентировочно 80 метров. Точный объем работ уточнить при проектировании. Тип опор, марку, сечение провода (кабеля) и трассу определить проектом (п. 10.1).
В процессе исполнения мероприятий и проектирования было выявлено, что для технологического присоединения земельного участка с кадастровым № достаточно строительства 15 м, вместо указанных 80 м.
Таким образом, в результате осуществления мероприятий по технологическому присоединению опора, на которой заявлена точка присоединения к электрическим сетям, располагается в диапазоне, определенной действующим законодательством (Правилами ТП) и договором ТП, а именно не далее 15 метров от границ земельного участка присоединяемого объекта.
Кроме того, исходя из п. 10.6 ТУ сетевая организация осуществляет установку на опоре проектируемой ЛЭП - 0,4 кВ после прибора учета распределительной коробки с автоматическим выключателем, обеспечивающим самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям ПАР «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».
П. 11.1. ТУ установлено, что заявитель осуществляет надлежащим образом исполнение условия договора и руководствуясь инструкцией по безопасному подключению производит фактические действия по присоединению энергопринимающего устройства заявителя к выходным контактам выключателя автоматического, расположенного в распределительной коробке, после прибора учета. Данное мероприятие выполняется при полном снятии напряжения.
Согласно расчета, изложенного в п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение, составляет 45 000 руб. Таким образом в стоимость договора ТП не заложена стоимость мероприятий по строительству, следовательно, договор ТП, заключенный с ФИО2 исполнен в полном объеме.
Исследовав письменные материалы настоящего гражданского дела, выслушав объяснение участников процесса, суд приходит к следующему.
Возникшие между сторонами правоотношения регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила).
В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона № 35-ФЗ технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения.
Согласно пункту 16 Правил № существенными условиями договора на технологическое присоединение являются: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению; размер, порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.
В соответствии с разделом 10 Правил ТП взаимодействие между заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, и сетевой организацией после поступления заявки на технологическое присоединение осуществляется посредством официального сайта сетевой организации на технологическое присоединение или единого портала в отдельном разделе - личном кабинете потребителя. ПАО «Россети Центр и Приволжье» использует в качестве единого портала - портал-тп.рф.
Информация о статусах работы по заявке доступна заявителям круглосуточно, для этого достаточно зайти в личный кабинет портала. Кроме того, работа портала организована таким образом, что заявитель при каждом изменении статуса заявки (договора) получает уведомление способом, выбранным им при формировании заявки на портале, и когда статус работы по заявке/договору изменяется заявитель получает сообщение на электронную почту и/или смс -оповещение на контактный номер мобильного телефона.
В соответствии с пунктом 103 Правил ТП договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.
Наличие заключенного заявителями, указанного в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, договора подтверждается документом об оплате такими заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 Правил.
Судом установлено и следует из материалов дела, что между ФИО2 и ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» – «Тулэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения №.
В соответствии с п. 1 и 2 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства но осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - Технологическое присоединение) – ВРУ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетиики), с учетом следующих характеристик:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;
категория надежности III
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора.
Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ВРУ, которое располагается (будет располагаться) по адресу: <адрес> №, к.н. №.
Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора.
Согласно пункту 10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением комитета Тульской области по тарифам от ДД.ММ.ГГГГ года № с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ №, и составляет 45 000 руб., в том числе НДС 20% в сумме 7 500. Указанная стоимость услуг определена в следующем порядке:
П=3000 рублей (с НДС) * N (руб.),
П=3000 * 15 = 45 000, 00 (руб.), где:
3000 рублей (с НДС) – льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, установленная в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению, руб./кВт;
N – объем присоединяемой максимальной мощности, кВт.
Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.
Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.
Истцом свои обязательства по оплате стоимости договора исполнена.
Суть услуги по технологическому присоединению - силами Сетевой организации создаются условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика к электрической сети сетевой организации с согласованной категорией надежности и для последующей передачи заказчику электрической энергии с определенными физическими характеристиками.
Технологическое присоединение во всех случаях заканчивается составлением акта о технологическом присоединении, либо уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям (пункты 7, 19, 110 Правил), даже при условии поэтапного технологического присоединения.
В соответствии с пунктом 108 Правил результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВт, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.
Исходя из условий п.3 Договора ТП точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. Вышеуказанное условие Договора ТП соответствует пп. а п. 25 (1) Правил ТП.
Согласно технических условий для присоединения к электрическим сетям № являющимися неотъемлемой частью Договора ТП проектирование и строительство <данные изъяты> до месторасположения точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя протяженностью ориентировочно 80 метров. Точный объем работ уточнить при проектировании. Тип опор, марку, сечение провода (кабеля) и трассу определить проектом (п. 10.1).
В процессе исполнения мероприятий и проектирования было выявлено, что для технологического присоединения земельного участка с кадастровым № достаточно строительства 15 м, вместо указанных 80 м.
Таким образом, в результате осуществления мероприятий по технологическому присоединению опора, на которой заявлена точка присоединения к электрическим сетям, располагается в диапазоне, определенной действующим законодательством (Правилами ТП) и договором ТП, а именно не далее 15 метров от границ земельного участка присоединяемого объекта.
Кроме того, исходя из п. 10.6 ТУ сетевая организация осуществляет установку на опоре проектируемой ЛЭП - 0,4 кВ после прибора учета распределительной коробки с автоматическим выключателем, обеспечивающим самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям ПАР «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго».
П. 11.1. ТУ установлено, что заявитель осуществляет надлежащим образом исполнение условия договора и руководствуясь инструкцией по безопасному подключению производит фактические действия по присоединению энергопринимающего устройства заявителя к выходным контактам выключателя автоматического, расположенного в распределительной коробке, после прибора учета. Данное мероприятие выполняется при полном снятии напряжения.
Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.
В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя мероприятия, предусмотренные пунктом 18 Правил.
Указанные в настоящем пункте обязательства сетевой организации отражаются в технических условиях.
Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).
Учитывая изложенные положения законодательства, услуга по обеспечению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям считается оказанной с момента направления уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.
Согласно статье 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
ДД.ММ.ГГГГ в «личном кабинете» истца ответчиком размещен акт № об осуществлении технологического присоединения, а также акт ввода прибора учета в эксплуатацию у потребителей коммунальной услуги.
На основании чего, суд приходит к выводу, что сетевая организация разместила в личном кабинете заявителя весь необходимый комплект документов.
Учитывая изложенное, в настоящее время обязательства по обозначенному договору ответчиком выполнены в полном объеме, документы об осуществлении технологического присоединения, предусмотренные пунктом 110 Правил, размещены в «личном кабинете» истца.
Доводы истца о наличии у ответчика обязанности по демонтированию воздушной линии электроснабжения, размещенной над обозначенным земельным участком, путем присоединения энергопринимающих устройств непосредственно к объекту недвижимости (дому) являются необоснованными.
Принимая во внимание, что задачей гражданского судопроизводства являются защита только нарушенных или оспариваемых прав, учитывая, что на момент рассмотрения спорных правоотношений предмет спора отсутствует, суд приходит к выводу о необходимости отказа в удовлетворении искового требования об обязании ПАО «Россети Центр и Приволжье» исполнить договор № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме (осуществит фактическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям).
Одним из исковых требований ФИО2 является взыскание с ПАО «Россети Центр и Приволжье» неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Взаимоотношения между ФИО2 с одной стороны и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с другой стороны подпадают под действие Закона РФ №2300-1 от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей».
Согласно ч.1 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
Согласно ч.4 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
При таких обстоятельствах у суда имеются все основания полагать, что применительно к спорным правоотношениям именно ПАО «Россети Центр и Приволжье» должен доказать наличие обстоятельств, являющихся уважительной причиной для неисполнения в срок взятых на себя обязательств по указанному договору.
Между тем со стороны ПАО «Россети Центр и Приволжье» предусмотренная законом обязанность не выполнена и в распоряжение суда не предоставлено убедительных и исчерпывающих доказательств наличия у него уважительных причин для нарушения срока исполнения договора.
Согласно ч.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей»: в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании п.1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа; сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги); размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
В соответствии с п.17 договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям: сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки; сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в адрес ответчика была направлена претензия, с требованиям о выплате неустойке в размере 41 062 руб. 50 коп.
Согласно ответа ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ, по вопросу выплаты неустойки в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ сообщено, что обращение принято в работу. О сроках выплаты неустойки будет сообщено дополнительно.
В дополнение к письму от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» сообщило, что выплата неустойки запланирована на ДД.ММ.ГГГГ.
Из ответа от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», указано, что осуществлена выплата неустойки в размере 16 650 руб.
Между тем, обязательства по договору о технологическом присоединении были выполнены сетевой организацией с нарушением срока, в виду чего, суд приходит к выводу о взыскании с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу истца неустойки в размере 24 412 руб. 50 коп.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.
Взыскание морального вреда и штрафа за нарушения правил подключения к системам энергоснабжения, не исполнения/ненадлежащего исполнения условий договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, нормами специальных законов Российской Федерации и нормативных актов, не регламентируются, следовательно в данной части применяются нормы Закон о защите прав потребителей.
Статьей 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» установлено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законам и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Вследствие нарушения ответчиком договорных обязательств были нарушены права истца на своевременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, и соответственно право на использование электрической энергии для собственных нужд.
В результате ответчиком истцу причинен моральный вред, который подлежит компенсации в силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». В связи с чем, суд считает необходимым определить к взысканию компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.
На основании изложенного, рассмотрев дело в пределах заявленных и поддержанных в ходе судебного разбирательства исковых требований, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
исковые требования ФИО2 удовлетворить частично.
Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» в пользу ФИО2 неустойку в размере 24 412 руб. 50 коп., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.
В удовлетворении исковых требований ФИО2 в оставшейся части отказать.
Решение может быть обжаловано в Тульский областной суд путем подачи апелляционной жалобы в Пролетарский районный суд г. Тулы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Председательствующий Н.В. Степина
Мотивированное решение изготовлено 06 февраля 2026 года.