УИД 81RS0006-01-2025-002732-83
Дело № 2-1102/2025
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
с. Юсьва 24 октября 2025 года
Кудымкарский городской суд Пермского края (постоянное судебное присутствие вс. Юсьва) в составе председательствующего Баяндиной Е.В.
при секретаре судебного заседания Боталовой М.В.,
с участием истца ФИО1,
представителей ответчика АО «Газпром газораспределение Пермь» ФИО2, ФИО3,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Пермь», ООО «Газпром газификация» о возложении обязанности выполнения условий договора,
установил:
ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Газпром газораспределение Пермь» о возложении обязанности выполнить работы по договору от 12 января 2024 года о подключении его домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, к сети газораспределения в рамках догазификации. Свои требования мотивировал тем, что является владельцем земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>. 12 января 2024 года между ним и ответчиком был заключен договор Д-БФ/ЕО/24/00054/331625 о подключении в рамках догазификации газоиспользующего оборудования к сети газораспределения до границ земельного участка бесплатно, срок выполнения мероприятий по подключению его домовладения составляет 385 дней. 26 декабря 2024 года между ним и ответчиком заключено дополнительное соглашение о перенесении даты исполнения договора от 12 января 2024 года до 19 августа 2025 года. В настоящее время ответчиком в срок не выполнены условия договора, в результате чего нарушены его права, как потребителя. При наступлении отопительного сезона не имеет возможности отапливать дом при помощи газа. Иные источники отопления не подготовлены к эксплуатации, поскольку расчет был на своевременное выполнение обязательств со стороны ответчика.
В судебном заседании ФИО1 исковые требования поддержал частично, просил возложить на Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» обязанность выполнить обязательства, указанные в договоре № Д-БФ/ЕО/24/00054/331625 от 12 января 2024 года, в рамках догазификации подключить к сети газораспределения до границ земельного участка домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, в срок до 24 декабря 2025 года, пояснил, что является владельцем земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>. 12 января 2024 года между ним и ответчиком был заключен договор Д-БФ/ЕО/24/00054/331625 о подключении его домовладения к сети газораспределения, срок выполнения мероприятий по подключению и пуску газа составляет 385 дней. 26 декабря 2024 года договор был продлен до 19 августа 2025 года. До настоящего времени условия договора не выполнены, в результате чего нарушены его права, как потребителя.
Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Пермь» ФИО2 исковые требования не признала, суду пояснила, что между истцом, ООО «Газпром газификация», АО «Газпром газораспределение Пермь» заключен договор от 12 января 2024 года № Д-БФ/ЕО/24/00054/331625, согласно которому исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети в рамках догазификации домовладение, расположенное по адресу: <адрес>. С учетом дополнительного соглашения от 26 декабря 2024 года срок подключения определен до 19 августа 2025 года. Однако при проектировании сети газораспределения возникли сложности, <адрес> расположен на обводненной территории на берегу Иньвенского залива Камского водохранилища. Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации сетей газораспределения необходимо проведение геологических исследований. Основываясь на отчете о проведении геологических исследований, проектировщики принимают решение о выборе метода прокладки газовых труб. В зависимости от особенностей местности, климатических условий и нормативных документов выбирается глубина залегания трассы, расстояние от труб до ближайших объектов. Результаты геологических исследований для проектирования в адрес общества не поступили. Также для газификации домовладения истца необходимо запроектировать и построить сеть газораспределения общей протяженностью 790 м. с применением метода горизонтально направленного бурения через реку. В целях исполнения договора АО «Газпром газораспределение Пермь» ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке трассы газораспределительного газопровода, геодезические измерения на земельном участке под строительство газопровода и их согласование, выполнен комплекс кадастровых и иных работ по оформлению земельного участка под строительство. Строительство газопровода запланировано на 2 полугодие 2026 года. Истец с заявлением не обращался по подключению к газораспределительной сети в пределах границ его земельного участка. Истцом не выполнены обязательства в виде обеспечения готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка. Просила исковые требования ФИО1 оставить без удовлетворения, поскольку договор с истцом действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Представитель АО «Газпром газораспределение Пермь» ФИО3 в судебном заседании исковые требования не признал, подтвердил доводы, изложенные ФИО2 Просил в удовлетворении исковых требований отказать.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) (ч. 1). В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.) (ч. 4).
Согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Указанные Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства).
В силу пунктов 5, 9 Правил подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении, который является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении должен содержать перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, срок осуществления мероприятий по подключению, размер платы за технологическое присоединение, порядок и срок внесения заявителем платы за технологическое присоединение, иные существенные условия (пункт 52 Правил).
Таким образом, договор о технологическом присоединении является договором о возмездном оказании услуг, правоотношения по которому регулируются нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Порядок подключения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения определен пунктом 3 Правил N 1547. Раздел II Правил, регулируя вопросы заключения договора о подключении, в абзаце первом пункта 6 определяет, что договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.
В судебном заседании установлено, а также следует из материалов дела, ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером 81:05:1420020:20, а также жилого дома с кадастровым номером 81:05:1420020:187, расположенных по адресу: <адрес>.
12 января 2024 года между истцом, ООО «Газпром газификация», АО «Газпром газораспределение Пермь» заключен договор № Д-БФ/ЕО/24/00054/331625 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее Договор).
По данному договору исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети <адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению в пределах границ, принадлежащего ему земельного участка. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа в соответствии с п. 3 Договора составляет 385 дней со дня заключения договора (л.д.6-11).
26 декабря 2024 года составлено дополнительное соглашение к договору № Д-БФ/ЕО/24/00054/331625 от 12 января 2024 года, согласно которому стороны определили день подключения до 19 августа 2025 года (л.д.12).
В соответствии с п.п. 4, 5 Договора исполнитель обязан надлежащим образом исполнить обязательства по договору; обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы; направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения информацию о расположении точки подключения; осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения и внутри границ земельного участка заявителя от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания заявителя не позднее срока, предусмотренного п. № Договора; обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного п. 3 Договора; осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя и составить акт о подключении.
Учитывая, что в настоящее время дом истца не подключен к сетям газоснабжения, договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № Д-БФ/ЕО/24/00054/331625 от 24 января 2024 года ответчиком не исполнен, срок по договору нарушен, данный факт ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспаривался, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца об исполнении договора.
Доводы ответчика о том, что обязательства по Договору не исполнены в связи с тем, что не проведены геологические исследования местности, не построена сеть газораспределения общей протяженностью 790 м. с применением метода горизонтально направленного бурения через реку, суд находит несостоятельными, поскольку в силу закона стороны свободны в заключении договора.
Учитывая, что условие о сроках выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа было определено по свободному усмотрению сторон в договоре о подключении от 12 января 2024 года, а также дополнительным соглашением от 26 декабря 2024 года, ответчик мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых по договору обязательств.
В соответствии со ст. ст. 12, 56 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон; каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
В соответствии со ст. 206 ГПК РФ суд считает необходимым установить срок исполнения обязанности ответчиком до 15 июня 2026 года, поскольку определение иного срока не будет способствовать восстановлению нарушенных прав граждан, соблюдению баланса интересов.
В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края в размере 3000 руб., поскольку истец при подаче иска в суд был освобожден от уплаты госпошлины.
Руководствуясь ст. 197-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Возложить на Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» обязанность выполнить обязательства, указанные в договоре № Д-БФ/ЕО/24/00054/331625 от 12 января 2024 года, в рамках догазификации подключить к сети газораспределения до границ земельного участка домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, в срок до 15 июня 2026 года.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» государственную пошлину в доход бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края в размере 3000 рублей.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Пермский краевой суд через Кудымкарский городской суд (постоянное судебное присутствие в с. Юсьва) в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения.
Мотивированное решение изготовлено 24 октября 2025 года.
Председательствующий Е.В. Баяндина
<данные изъяты>
<данные изъяты>