78RS0006-01-2025-002176-80

Дело № 2-3233/2025 19 июня 2025 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Кировский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Карповой О.В.,

при секретаре Максудовой М.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО1 к ФИО2 о взыскании неустойки по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском и просит взыскать с ответчика в его пользу:

неустойку по договору строительного подряда № от 10.01.2025 года за период с 11.01.2025 по 21.02.2025 года в сумме 123 000 рублей;

расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4690 рублей.

В обосновании заявленных требований истец указал, что 10.01.2025 года между сторонами был договор строительного подряда №, согласно которому ответчик обязался выполнить строительно-монтажные работы по ремонту помещения, расположенного по адресу : г. Санкт-Петербург, наб. канала ФИО3, д.160, литера А, пом.4-Н.

Сроки выполнения работ (с конкретным описание каждого этапа) согласованы в техническом задании (приложение №1 к договору).

Согласно приложению №1 к договору срок выполнения работ по первому этапу (демонтаж стяжки в санузле, локальный демонтаж штукатурки, замена остекления, замена магистрали канализации, прокладка трасс водоснабжения, замена старых коммуникаций) составляет 6 календарных дней с момента заключения договора.

Согласно п.5.1 договора общая стоимость работ составляет 300 000 руб.

В силу п. 5.4 договора оплата выполненных работ (каждого этапа) производится по факту подписания акта сдачи-приемки этапа.

Согласно п. 7.4 договора в случае невыполнения работ в определенные договором сроки не по вине заказчика, заказчик вправе выставить подрядчику штраф в размере 1% от общей суммы работ по договору за каждый день просрочки выполнения работ.

Поскольку ответчик в согласованные договором сроки к выполнению работ не приступил, уважительных причин невыполнения условий договора истцу не сообщил, истец 21.02.2025 года направил в адрес ответчика требование об уплате неустойки и об отказе от договора подряда в связи с существенными нарушениями сроков выполнения работ. Претензия оставлена ответчиком без рассмотрения, денежные средства в счет уплаты неустойки ответчиком не выплачены, в связи с чем, истец был вынужден обратиться в суд с настоящим исковым заявлением.

Истец ИП ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, уважительных причин неявки суду не сообщил, возражений относительно заявленных требований суду не представил.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

10.01.2025 года между сторонами был договор строительного подряда №, согласно которому ответчик обязался выполнить строительно-монтажные работы по ремонту помещения, расположенного по адресу : г. Санкт-Петербург, наб. канала ФИО3, д.160, литера А, пом.4-Н.

Согласно п. 1.1 Договора подрядчик обязуется по техническому заданию (приложение №1) выполнить строительно-монтажные работы по ремонту помещений «под ключ» на объектах по адресу г. Санкт-Петербург, наб. канала ФИО3, д.160, литера А, пом.4-Н.

Согласно п. 3.1.4 подрядчик обязан в установленные договором сроки завершить работы и сдать результат работ Заказчику, при своевременной поставке строительного материала Заказчиком.

В силу п.3.1.7 подрядчик обязан по окончанию каждого этапа работ передать результат работы Заказчику по акту приёма-передачи.

Согласно п. 4.1 договора расчет за выполненный этап производится (наличными либо безналичными) в течение 1-5 рабочих дней с момента сдачи/приёмки этапа:

первый этап: срок выполнения - 6 дней, стоимость – 10% от стоимости ремонта;

второй этап: срок выполнения – 10 дней, стоимость – 10% от стоимости ремонта;

третий этап: срок выполнения – 7 дней, стоимость – 10% от стоимости ремонта;

четвертый этап: срок выполнения – 10 дней, стоимость – 10% от стоимости ремонта;

пятый этап: срок выполнения – 10 дней, стоимость – 10% от стоимости ремонта;

шестой этап: срок выполнения – 7 дней, стоимость – 10% от стоимости ремонта;

седьмой этап срок выполнения – 5 дней, стоимость – 40% от стоимости ремонта;

Согласно п.5.1 договора общая стоимость работ составляет 300 000 руб.

В силу п. 5.4 договора оплата выполненных работ (каждого этапа) производится по факту подписания акта сдачи-приемки этапа.

Согласно п. 7.4 договора в случае невыполнения работ в определенные договором сроки не по вине заказчика, заказчик вправе выставить подрядчику штраф в размере 1% от общей суммы работ по договору за каждый день просрочки выполнения работ, если количество дней просрочки превышает 30 календарных дней, то заказчик вправе выставить дополнительный штраф в размере 150 000 рублей.

Согласно ст.309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ч.1 ст.310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ч.1 ст.702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу ч.3 ст. 708 Гражданского кодекса РФ указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Таким образом, размер неустойки за период с 11.01.2025 по 21.02.2025 составляет: 300000 руб. (общая стоимость работ по договору) х41 день х1%=123000 рублей

Поскольку суду не представлено доказательств выполнения работ, а также доказательств оплаты ответчиком неустойки, возражений относительно заявленных требований ответчиком суду не представлено, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4690 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Индивидуального предпринимателя ФИО1 к ФИО2 о взыскании неустойки по договору подряда – удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца Узбекистана, паспорт иностранного гражданина № в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>) неустойку по договору строительного подряда № от 10.01.2025 года за период с 11.01.2025 по 21.02.2025 года в сумме 123 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 4690 руб., а всего - 127 690? (сто двадцать семь тысяч шестьсот девяносто) рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы в Санкт-Петербургский городской суд через канцелярию Кировского районного суда Санкт-Петербурга.

Судья Карпова О.В.

Мотивированное решение суда составлено 23 июня 2025 года.