Дело № 33-3294/2023

Номер дела в суде I инстанции № 2-372/2023

УИД 33RS0014-01-2022-003608-26

Докладчик: Якушев П.А.

Судья: Филатова С.М.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в составе:

председательствующего

судей

при секретаре

Якушева П.А.,

Белоглазовой М.А., ФИО1

ФИО2,

рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Владимире 15 августа 2023 года дело по апелляционной жалобе ФИО3 на решение Муромского городского суда Владимирской области от 6 марта 2023 года, которым постановлено:

Исковые требования АО «Газпром газораспределение Владимир» удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 (паспорт ****) в пользу АО «Газпром газораспределение Владимир» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность по договору от 12.12.2018 № 2018-07-ОГ67-1462 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, в сумме 88 500 рублей, пени за просрочку исполнения денежного обязательства за период с 01.10.2022 по 09.12.2022 в сумме 6 504 руб. 75 коп., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 11 281 рубль.

Заслушав доклад судьи Якушева П.А., выслушав объяснения ответчика ФИО3 и его представителя ФИО4, поддержавших доводы апелляционной жалобы, представителя истца АО «Газпром газораспределение Владимир» - ФИО5, возражавшей относительно доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия

УСТАНОВИЛ

А:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир» обратилось в суд с иском с учетом уточнений в порядке ст. 39 ГПК РФ к ФИО3 о взыскании задолженности по договору № 2018-07-ОГ67-1462 от 12.12.2018 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети в сумме 88 500 руб., пени за период с 01.10.2022 по 09.12.2022 в сумме 6 504 руб. 75 коп., а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме 11 281 руб.

В обоснование иска указано, что в соответствии с заключенным между АО «Газпром газораспределение Владимир» и ФИО3 договором № 2018-07-ОГ67-1462 от 12.12.2018 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения - 43-х индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, с местонахождением: ****, сторонами приняты обязательства по выполнению мероприятий по подключению, включая оплату ответчиком выполненных работ. АО «Газпром газораспределение Владимир» работы выполнены в полном объеме, их стоимость составила 3 779 712 руб. 69 коп., что подтверждается подписанным ответчиком актом о подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям от 23.08.2021. Ответчик произвел частичную оплату по договору в общей сумме 3 691 212 руб. 69 коп. Остаток задолженности в сумме 88 500 руб. до настоящего времени не погашен. В связи с просрочкой исполнения денежного обязательства ответчику начислены пени за период с 01.10.2022 по 09.12.2022 в сумме 6 504 руб. 75 коп.

Определением Муромского городского суда Владимирской области от 07.02.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечена ФИО6

В судебном заседании суда первой инстанции представитель истца АО «Газпром газораспределение Владимир» ФИО7 исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным основаниям.

Ответчик ФИО3 в судебном заседании наличие задолженности по договору не оспаривал, но полагал, что денежные средства подлежат уплате ФИО6, поскольку она не передала ему требуемую сумму.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, ФИО6, надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась.

Судом постановлено указанное выше решение, об отмене которого просит в апелляционной жалобе ФИО3, указывая в обоснование доводов, что задолженность по договору № 2018-07-ОГ67-1462 от 12.12.2018 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети в сумме 88 500 руб. возникла вследствие неуплаты указанной суммы собственником одного из жилых домов - ФИО6 Судом не учтено, что ФИО3 действовал от имени граждан - собственников жилых домов, которые были подключены к сети газораспределения, принадлежащей АО «Газпром газораспределение Владимир». Апеллянт полагает, что, исходя из буквального толкования указанного договора, обязательства по оплате за подключение (технологическое присоединение) объекта возникли у собственников жилых домов и земельных участков, чьи интересы представлял ФИО3, в связи с чем полагает необоснованным взыскание с него указанной задолженности.

АО «Газпром газораспределение Владимир» поданы возражения относительно доводов апелляционной жалобы.

В соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Апелляционное рассмотрение на основании ч. 3 ст. 167 ГПК РФ проведено в отсутствие третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, ФИО6, надлежащим образом извещенной о времени и месте судебного заседания. В телефонограмме ФИО6 просила рассмотреть дело в свое отсутствие (л.д. 240).

Проверив материалы дела, выслушав объяснения ответчика ФИО3 и его представителя ФИО4, представителя истца АО «Газпром газораспределение Владимир», обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений относительно доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что АО «Газпром газораспределение Владимир» является специализированной организацией, осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования.

12.12.2018 между АО «Газпром газораспределение Владимир» и ФИО3, выступающим от имени А.М.П., А.Ю.С., Б.Е.В., Б.М.П., Б.Р.А., В.А.В., Г.Е.В., Д.Р.Н., Д.В.А., К.А.Н., К.В.А., К.Ю.С., К.М.В., Л.О.П., М.Е.Е., П.И.А., М.О.А., ФИО6, М.Е.Е., М.С.В., М.А.А., М.И.В., П.С.В., Т.М.Г., Р.Д.А.С.А.Н., С.М.Ю., С.А.Ю., С.Л.В., Ф.Д.В., Ф.Е.А., Щ.Ю.Н., Ш.С.А. на основании протокола собрания собственников земельных участков мкр. Вербовский г. Мурома Владимирской области по вопросу подключения к газораспределительной сети от 13.05.2018, заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения №2018-07-ОГ67-1462.

Согласно п. 1.1 договора АО «Газпром газораспределение Владимир» принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта - 43 жилых домов к сети газораспределения, принадлежащей АО «Газпром газораспределение Владимир» на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования.

Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельных участков: ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - административное здание, участок находится примерно в 140 м от ориентира по направлению на юго-запад от д.1, почтовый адрес ориентира: ****, в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 1.2 договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью договора.

В соответствии с п. 3.1 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта определяется в соответствии с постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 28.12.2017 № 63/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формулы определения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» и составляет 3 172 456 руб. 90 коп., кроме того, НДС, ставка которого определяется на дату окончания выполнения мероприятия по подключению (подписания акта о подключении).

Согласно п. 3.2 договора внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 25 процентов платы, что составляет 793 114 руб. 23 коп., кроме того, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах, в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;

- 25 процентов платы, что составляет 793 114 руб. 23 коп., кроме того, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах, в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения,

- 35 процентов платы, что составляет 1 110 359 руб. 92 коп., кроме того, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах, в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения,

- 15 процентов платы, что составляет 475 868 руб. 52 коп., кроме того, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ о налогах и сборах, в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении.

Согласно п. 3.3 договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на подключение (технологическое присоединение) считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя.

12.12.2020 между АО «Газпром газораспределение Владимир» и ФИО3, действующим от имени граждан, заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 2018-07-ОГ67-1462 от 12.12.2018 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, согласно которому стороны пришли к соглашению исключить из договора земельные участки № ****, правообладатель - К.М.В., № ****, правообладатель - М.С.В. Стороны пришли к соглашению включить в договор следующих граждан: Ч.С.М. (земельный участок № ****), Д.О.В. (земельный участок № ****). Стороны пришли к соглашению, что мероприятия по подключению выполняются поэтапно:

1 этап - в срок до 23.08.2021 осуществляются мероприятия по подключению объектов капитального строительства следующих участников: Ч.С.М. (земельный участок № ****), Б.Е.В. (земельный участок № ****), Б.М.П. (земельный участок № ****), К.А.Н. (земельный участок № ****), К.В.А. (земельный участок № ****), М.О.А. (земельный участок № ****), М.Е.Е. (земельный участок № ****), М.И.В. (земельный участок № ****), С.Л.В. (земельный участок № ****), Т.М.Г. (земельный участок № 33:26:030701:109).

Стоимость выполнения мероприятий по первому этапу составляет 2 779 712 руб. 69 коп, в том числе НДС 20%,

2 этап - в срок до 01.09.2021 осуществляются мероприятия по подключению объектов капитального строительства следующих участников: Ф.Е.А. (земельный участок № ****), А.Ю.С. земельный участок № ****), Б.Р.А. (земельный участок № ****), Г.Е.В. земельный участок № ****), К.Ю.С. (земельный участок № ****), М.А.А. земельный участок № ****), Д.О.В. (земельный участок № ****), С.А.Ю. (земельный участок № ****), М.Е.Е. и П.И.А. (земельный участок № ****).

Стоимость выполнения мероприятий по второму этапу составляет 7 427 руб. 89 коп, в том числе НДС 20%,

3 этап - в срок до 31.12.2021 осуществляются мероприятия по подключению объектов капитального строительства следующих участников: Р.Д.А. (земельный участок № ****), Л.О.П. (земельный участок № ****), Щ.Ю.Н. (земельный участок № ****), А.М.П. (земельный участок № ****), В.А.В. (земельный участок № ****), Д.Р.Н. (земельный участок № ****), Д.В.А. (земельный участок № ****), К.М.В. (земельный участок № ****),ФИО6 (земельный участок № ****), М.С.В. (земельные участки № ****, № ****, № ****, № ****, № ****, № ****, № ****, № ****, № ****, № ****), П.С.В. (земельный участок № ****), С.А.Н. (земельный участок № ****), С.М.Ю. (земельный участок № ****), Ф.Д.В. (земельный участок № ****), Ш.С.А. (земельный участок № ****).

Стоимость выполнения мероприятий по третьему этапу составляет 19 807 руб. 70 коп, в том числе НДС 20%.

После осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) по каждому из этапов стороны оформляют акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и стоимости мероприятий.

С учетом ранее внесенного авансового платежа в сумме 2 247 000 руб., в том числе НДС 20%, заявитель вносит оплату за выполнение мероприятий по подключению в размере 1 559 948 руб. 28 коп., в том числе ДНС 20%, в следующем порядке: 01.09.2021 - 389 987,07 руб., 31.12.2021 - 389 987,07 руб., 01.05.2022 - 389 987,07 руб., 01.09.2022 - 389 987,07 руб.

01.01.2022 между АО «Газпром газораспределение Владимир» и ФИО3, действующим от имени граждан, заключено дополнительное соглашение № 2 к договору № 2018-07-ОГ67-1462 от 12.12.2018 о подключении (технологическом присоединении) об изменении срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) по 3 этапу - 11.12.2022.

23.08.2021 между АО «Газпром газораспределение Владимир» и ФИО3, действующим от имени граждан, подписан акт о подключении (технологическом присоединении), согласно которому в соответствии с договором о подключении (технологическим присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 12.12.2018 № 2018-07-ОГ67-1462 произведено подключение объектов капитального строительства: 43 индивидуальных жилых дома, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами: ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, местонахождение: **** к сети газораспределение, принадлежащей АО «Газпром газораспределение Владимир».

Таким образом, обязательства по договору со стороны АО «Газпром газораспределение Владимир» исполнено в полном объеме.

В соответствии с условиями договора ФИО3 произвел частичную оплату по договору: 13.12.2018 - 930 000 руб., 12.04.2021 - 1 317 000 руб., 12.11.2021 - 779 974 руб., а всего 3 026 974 руб. 14 коп., что подтверждается приходно-кассовыми ордерами.

После предъявления иска в суд ФИО3 было произведено частичное погашение задолженности: 21.12.2022 - 500 000 руб., 03.02.2023 - 164 238 руб. 55 коп., что подтверждается приходными кассовыми ордерами № МУ00-011749 от 21.12.2022 и № МУ00-000834 от 03.02.2023.

Таким образом, сумма задолженности по договору о подключении (технологическим присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 12.12.2018 № 2018-07-ОГ67-1462 составила 88 500 руб., размер задолженности ФИО3 не оспаривался.

Пунктом 6.5 договора о подключении (технологическим присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 12.12.2018 № 2018-07-ОГ67-1462 установлено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения настоящего договора и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Согласно уточненному расчету, пени от суммы задолженности 88 500 руб. за период с 01.10.2022 по 09.12.2022 составляют 6 504 руб. 75 коп. (88 500 руб. х 70 дней (период просрочки с 01.10.2022 по 09.12.2022) х 0,014 х 7,5% (ключевой ставки Банка России) =6 504 руб. 75 коп.).

Расчет проверен судом и признан верным. Ответчиком указанный расчет не оспорен, доводов о его арифметической ошибочности не приведено.

Установив, что АО «Газпром газораспределение Владимир» в полном объеме исполнило принятые на себя обязательства по договору о подключении (технологическим присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 12.12.2018 № 2018-07-ОГ67-1462, при этом ФИО3 не произвел полную оплату выполненной обществом работы, суд первой инстанции, руководствуясь ст. 309, п. 1 ст. 310, п. 1 ст. 779, п. 1 ст. 781 ГК РФ, пришел к выводу об обоснованности заявленных исковых требований.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции указал, что лицом, обязанным оплатить оказанные исполнителем услуги по договору о подключении (технологическим присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 12.12.2018 № 2018-07-ОГ67-1462, является ФИО3

При этом суд исходил из того, что сторонами договора о подключении (технологическим присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 12.12.2018 № 2018-07-ОГ67-1462, а именно АО «Газпром газораспределение Владимир» и ФИО3, именуемом в договоре заявителем, достигнуто соглашение о порядке оплаты работ, а именно о том, что внесение платы осуществляется заявителем, т.е. ФИО3 в установленном договором порядке (п. 3.2 договора). Договор длительное время исполнялся сторонами надлежащим образом, в том числе и в части внесения заказчиком ФИО3 исполнителю оплаты по договору, что не оспаривалось сторонами в ходе судебного разбирательства.

Оснований не согласиться с данными выводами суда первой инстанции у судебной коллегии не имеется.

Процедура заключения договора подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения от имени коллектива собственников регламентирована специальным нормативным правовым актом: Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Согласно п. 113 названных Правил в редакции, действовавшей на момент заключения договора, в случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения, к которой предполагается осуществить подключение всех указанных объектов, запрос о предоставлении технических условий и (или) заявка о подключении (технологическом присоединении) от имени нескольких заявителей подаются одним уполномоченным ими в соответствии с законодательством Российской Федерации представителем (коллективный запрос о предоставлении технических условий и (или) коллективная заявка о подключении (технологическом присоединении). В таких случаях исполнителем выдаются одни технические условия и (или) заключается один договор о подключении между исполнителем и указанным представителем.

Также, согласно п. 2 названных Правил, «заявитель» - это юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Решением собрания собственников земельных участков **** по вопросу подключения к газораспределительной сети от 13.05.2018 ФИО3 уполномочен заключить договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от имени указанных собственников земельных участков. Именно такой специальный порядок предусмотрен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

При этом ФИО6 стороной договора от 12.12.2018 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения не является, в связи с чем ответственность перед АО «Газпром газораспределение Владимир» за неисполнение обязательств заявителя по указанному договору не несет.

Кроме того, спорные правоотношения по существу возникли из смешанного договора, содержащего элементы подряда, возмездного оказания услуг, агентирования и комиссии. Согласно п. 1 ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

В соответствии со ст. 1011 ГК РФ к отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются правила, предусмотренные главой 49 или главой 51 ГК РФ, в зависимости от того, действует агент по условиям этого договора от имени принципала или от своего имени, если эти правила не противоречат положениям настоящей главы или существу агентского договора.

Согласно п. 1 ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

По смыслу абзаца второго п. 1 ст. 990 ГК РФ у контрагента в сделке, заключенной с ним комиссионером по поручению комитента, не возникает права требования по отношению к комитенту.

Поскольку ФИО3 являлся заявителем по договору от 12.12.2018 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, то есть заключил сделку от своего имени, постольку в силу абзаца второго пункта 1 статьи 990 ГК РФ права и обязанности по этой сделке возникают у него.

Поэтому задолженность и пени по договору от 12.12.2018 о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения судом первой инстанции обоснованно взысканы с ФИО3

С учетом изложенного определением судебной коллегии, занесенным в протокол судебного заседания от 15.08.2023, отказано в удовлетворении ходатайства ответчика ФИО3 о привлечении ФИО6 к участию по делу в качестве ответчика и переходе к рассмотрению дела по правилам в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

При этом ФИО3 не лишен права требовать возврата израсходованных на выполнение поручения сумм от соответствующих лиц.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда и не содержат фактов, нуждающихся в дополнительной проверке, все обстоятельства являлись предметом исследования в суде первой инстанции, нарушений норм материального и процессуального права, влекущих безусловную отмену решения в соответствии со ст. 330 ГПК РФ, по делу не установлено, соответственно, обжалуемое решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

Руководствуясь п. 1 ст. 328, ст. 329 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛ

А:

Решение Муромского городского суда Владимирской области от 6 марта 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ФИО3 - без удовлетворения.

Председательствующий П.А. Якушев

Судьи М.А. Белоглазова

ФИО1

Мотивированное апелляционное определение изготовлено: 18.08.2023.

Судья П.А. Якушев