...

Дело №

№

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

31 мая 2023 года город Ноябрьск ЯНАО

Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе:

председательствующего судьи: Шабловской Е.А.,

при секретаре Небесной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «НОВА-СТРОЙ» к ФИО1 о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки за каждый день просрочки, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «НОВА-СТРОЙ» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по договору подряда в размере 648000 рублей, неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы долга, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по момент фактического исполнения обязательств, на ДД.ММ.ГГГГ неустойка составляет 95308 рублей, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 17348 рублей. В обосновании иска истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Нова-Строй» был заключен договор подряда №, предметом которого стало выполнение работ по капитальному ремонту фасадов домов, расположенных по адресу: <адрес> на общую сумму 4800000 рублей. Срок выполнения работ был согласован в приложении № к договору в 4 этапа: первый комплекс работ должен быть выполнен до ДД.ММ.ГГГГ, второй – ДД.ММ.ГГГГ, третий – ДД.ММ.ГГГГ, четвертый – ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик получила от истца денежные средства в размере 100000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ) и 548000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ), что подтверждается платежными поручениями. При этом работы, входящие в предмет договора подряда, выполнены не были. После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от заказчика в размере 548000 рублей, подрядчик перестала выходить на связь. ООО «Нова-Строй» не были сообщены обязательства отказа от выполнения работ. 11 января в адрес ответчика была направлена досудебная претензия, которая вернулась 18 февраля отправителю за истечение срока хранения, что послужило основанием к обращению в суд с настоящим иском.

В судебное заседание истец ООО «НОВА-СТРОЙ» не явился, просил рассмотреть дело без участия представителя, исковые требования поддержал.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, позицию свою не выразила, не просила рассмотреть дело без её участия, судом надлежащим образом была извещена о времени и месте рассмотрения дела.

Поскольку ответчик в судебное заседание не явился, судом извещен о времени и месте судебного заседания, не сообщил об уважительных причинах неявки и не просил о рассмотрении дела в его отсутствие, дело рассмотрено в порядке ст.233 ГПК РФ в порядке заочного производства.

С учетом позиции истца, исследовав представленные доказательства, материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и Общество с ограниченной ответственности «НОВА-СТРОЙ» был заключен договор подряда №, по условиям которого заказчик (ООО «НОВА-СТРОЙ) поручает, а подрядчик (ИП ФИО1) принимает на себя обязательство по выполнению работ капитального ремонта фасада, расположенных по адресу: <адрес> (пункт 1.1 Договора).

Стоимость работ по договору составляет 4800000 рублей, (п.2.1. Договора). Аванс в размере 100000 рублей выплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 3-х банковских дней после начала работ «Подрядчиком» на объекте, количеством рабочих не менее 12-ти человек, (п.2.2 Договора).

Окончательная цена договора и окончательный расчет с «Подрядчиком» производиться по факту выполнения всего объема работ, после устранения, выявленных в процессе приемки недостатков, уборки строительного мусора и подписания Сторонами акты выполненных работ, (п.2.3 Договора).

«Заказчик» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» осуществляет оплату отдельных этапов Работ, после устранения, выявленных в процессе приемки недостатков и подписания промежуточного акта на фактический выполненный объем работ в течение 3-х банковский дней, (пункт 2.4 Договора).

«Заказчик» удерживает с «Подрядчика» гарантийное удержание в размере 10% от оплаты за промежуточные выполненные работы до момента выполнения всего объема работ, после устранения, выявленных в процессе приемки недостатков, уборки строительного мусора и подписания Сторонами акта выполненных всего объема работ, (п.2.5 Договора).

Срок выполнения работ: с момента подписания Договора и до полного выполнения всех обязательств обеих сторон, (п.3.1 Договора).

Окончание срока действия Договора не влечен прекращение неисполненных обязательств стороной, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика, (п.3.3 Договора).

Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, если они причинены по вине Подрядчика, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством и Договором, (п.4.1.9, ДД.ММ.ГГГГ Договора).

Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ в размере, в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, требовать оплату неустойки в соответствии с условиями договора, (п.4.2.3, 4.2.6 Договора).

Подрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и передать их результат Заказчику в соответствии с требованиями и условиями Договора, (п.5.2.1 договора).

Работы считаются принятыми заказчиком после подписания им акта о приемке выполненных работ, (п.6.5 Договора).

В случае просрочки исполнения обязательств по Договора Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки, (п.8.2 Договора).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора, (п.8.4 Договора).

Согласно графику производства и оплаты работ следует, что работы должны быть в четыре этапа сданы на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ.

Истцом свои обязательства исполнены по договору подряда ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нова-Строй» перечислил ИП ФИО1 авансовый платеж в размере 100000 рублей, что следует из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ново-Строй» перечислил ИП ФИО1 548000 рублей оплату по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ авансовый платеж, что следует из платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако ответчиком работы так и не были выполнены.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В нарушении указанной нормы права и обязанности, предусмотренные пунктами 3.1 Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, не исполнены ИП ФИО1.

В договоре подряда, согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В указанные в договоре сроки ФИО1 обязанности не исполнила, не исполнена это обязанность и на момент рассмотрения дела.

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Поскольку обязанность ответчиком не была исполнена в установленный договором срок, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика была направлена претензия о выплате истцу денежных средств по договору подряда в размере 648000 рублей и неустойки за нарушения срока выполнения работ в размере 24 660 рублей.

Согласно трек-номера почтового отправления 34694075023988 сайта Почта России, отправление было возвращено отправителю из-за истечения срока хранения.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами, (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку работы так и не были выполнены ответчиком, то требования истца о возврате денежных средств, внесенных заказчиком подрядчику, подлежат удовлетворению.

Поскольку ООО «НОВА-СТРОЙ» было оплачено ФИО1 648000 рублей за работы, к которым ответчик не приступила, то подлежит взысканию с ответчика в пользу истца указанный размер задолженности 648000 рублей.

Как следует из пункта 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Таким образом, требования истца о взыскании неустойки также подлежат удовлетворению в силу 8.3 Договора.

Неустойку истец просит взыскать, начиная со следующего дня после окончания работ, оговоренных в договоре подряда, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, когда должен быть 1 этап работ завершен по день исполнения, что составит на дату принятия решения 134188 рублей.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 31.10.2022

Задолженность Период просрочки Формула Неустойка

с по дней

100 000,00 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 213 100 000,00 ? 213 ? 0.1% 21 300,00 р.

Итого: 21 300,00 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 07.11.2022

Задолженность Период просрочки Формула Неустойка

с по дней

548 000,00 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 206 548 000,00 ? 206 ? 0.1% 112 888,00 р.

Итого: 112 888,00 руб.

Сумма основного долга: 648 000,00 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 134 188,00 руб.

Размер неустойки не превышает цену Договора, соответственно подлежит взысканию неустойка в размере 134188 рублей.

Как следует из пункта 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Таким образом, требования истца о взыскании неустойки по день фактического исполнения также подлежат удовлетворению, поскольку предусмотрены как Договором подряда, так и действующим законодательством.

В соответствии со ст.98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежат взысканию судебные расходы, которые понес истец на оплату государственной пошлины в размере 11 022 рублей, исходя из размера удовлетворённых требований (648000 + 134188), а 6326,12 рублей подлежит возврату истцу как излишне уплаченная государственная пошлина. Истцом по чеку по операции от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк была оплачена госпошлина 17348 рублей, следовательно, 6326 рублей 12 копеек истец переплатил и они подлежат возврату истцу из бюджета (17348-11022).

Руководствуясь ст. ст. 194-198, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «НОВА-СТРОЙ» удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №, ИНН №, СНИЛС №) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОВА-СТРОЙ» (ОГРН №, ИНН №) оплату по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 648 000 рублей, неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 134188 рублей, судебные расходы в размере 11022 рубля.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №, ИНН №, СНИЛС №) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОВО-СТРОЙ» (ОГРН №, ИНН №) неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы долга, за нарушение установленных сроков выполнения работы начиная с ДД.ММ.ГГГГ по момент фактического исполнения обязательств.

Вернуть Общества с ограниченной ответственностью «НОВА-СТРОЙ» ОГРН №, ИНН №) излишне уплаченную государственную пошлину в размере 6326 рублей 12 копеек.

Ответчик вправе подать в Ноябрьский городской суд <адрес> суд, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в окружной суд <адрес> через Ноябрьский городской суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: ...

...

...