УИД 74RS0001-01-2025-004145-67

Дело № 2-4224/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 01 октября 2025 года

Советский районный суд г. Челябинска в составе:

судьи Кадыкеева К.П.,

при секретаре Насибуллиной Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к филиалу ПАО «Россети Урал» -«Челябэнерго» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебной неустойки,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 21 февраля 2024 года №, путем осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером № в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу, взыскании судебной неустойки в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.

В обоснование требований указал, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. 21 февраля 2024 года между истцом и ответчиком заключен договор на технологическое присоединение №, согласно п. 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в частности малоэтажной жилой застройки по адресу: <адрес> с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 50 кВТ, с третьей категорией надежности и классом напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя – IV квартал 2024 года, а заявитель обязуется оплатить расходы. В соответствии с п. 3 договора технологического присоединения, размер платы составляет 1 479 871,82 руб. Указанная сумма должна оплачиваться в соответствии с графиком: 10% - 147 981,18 руб. в течение 15 дней с момента заключения договора, 30% - 443 961,55 руб. в течение 60 дней с момента заключения договора, 20% - 295 974,36 руб. в течение 180 дней с момента заключения договора, итого им оплачено согласно графика 887 917,09 руб. Оставшаяся сумма в размере 591 954,73 рублей оплачивается после фактического подключения к сети. Истец своевременно внес платежи, однако, в установленный договор срок ответчик работы не выполнил. Истец направил претензию ответчику о нарушении срока, однако, фактически обязательства ответчиком не исполнены.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель истца ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, электричество необходимо для отопления дома, считает, что оснований для снижения неустойки не имеется.

Представитель ответчика ПАО «Россети Урал» ФИО4 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, из-за большого количества работ, произвести подключение в истребуемый истцом срок невозможно. Просит снизить неустойку до 500 рублей за день.

Заслушав представителя истца и представителя ответчика, принявших участие в судебном заседании, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, что ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером № по адресу: <адрес> (л.д. 40-41).

Согласно договору от 21 февраля 2024 года № об осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ПАО «Россети Урал» филиала ПАО «Россети Урал – «Челябэнерго» (далее – сетевая компания) и ФИО1, сетевая компания приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения объектов ФИО1 – ВРУ, расположенных по адресу: <адрес>, кадастровый номер присоединяемого объекта № в целях нового строительства. Максимальной мощностью 50 кВт, 3 категории надежности. ФИО1 должен внести плату за технологическое присоединение в следующем порядке: 10% платы за техническое присоединение 147 987,18 руб. в течение 15 дней со дня заключения договора; 30 % платы за технологическое присоединение 443 961,55 руб. вносятся в течении 60 дней со дня заключения договора; 20 % платы за технологическое присоединение 295 974,36 руб. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора; 30 % платы за технологическое присоединение 443 961,55 руб. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10 % платы за технологическое присоединение 147 987,18 руб. вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по указанному договору составляет 1 год с даты заключения договора с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям (л.д. 12-19).

05 марта 2024 года ФИО1 произведена оплата в размере 147 987,18 руб., 20 апреля 2024 года произведена оплата в размер 443 961,55 руб., 19 августа 2024 года произведена оплата в размере 295 975 руб. в филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» (л.д. 20, 21, 22).

В своих заявлениях ФИО1 просил филиал ПАО «Россети Урал - Челябэнерго» осуществить скорейшее фактическое присоединение к электросетям для пользования электричеством, а в случае отказа осуществить фактическое присоединение просит сообщить сроки фактического присоединения по договору № от 21 февраля 2024 года, т.к. им внесены необходимые платежи, а организацией осуществлено подведение электросетей (опоры, провода и др.) до точки присоединения и все необходимые мероприятия для фактического присоединения визуально выполнены (л.д. 24, 25).

31 марта 2025 года филиал ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» получена претензия, поданная представителем ФИО1 – ФИО3, согласно которой он требует у организации в течение 15 дней с момента получения претензии исполнить свои обязательства по технологическому подключению объекта с кадастровым номером № со строительством воздушных линий электропередачи, 10/0,4 кВ, установкой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, строительством ответвления от опоры ВЛ 0,4 кВ, установкой прибора учет, иначе они будут вынуждены обратиться в ФАС Челябинской области и в суд (л.д. 26).

В своем ответе на обращение от 07 апреля 2025 года № № филиал ПАО «Россети» - «Челябэнерго» сообщает, что строительно-монтажные работы будут выполнены до 30 июня 2025 года. Корректировка сроков исполнения строительно-монтажных работ связана с необходимостью получения согласования по прохождение проектируемой трассы ВЛ 10/0,4 кВ и установку ТП 10/0,4 кВ в границах земель уполномоченных органов, а также с поставкой оборудования для осуществления технологического присоединения. В связи с тем, что ответственность сетевой организации за нарушение сроков присоединения установлена законом и договором, то положение Закона о защите прав потребителей, в том числе ст. 28 в данном случае не применяется (л.д. 27).

Согласно графику производства работ по договору от 21 февраля 2024 года № заявителя ФИО1 срок окончания работ установлен 30 июня 2025 года (л.д. 28).

На основании ст. 309 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Как указывалось выше срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора составляет 1 год с даты заключения договора, поскольку договор был заключен 21 февраля 2024 года, то ответчик должен был выполнить свои обязательства в срок по 21 февраля 2025 года.

Между тем фактически на момент подачи иска по настоящему делу и на момент вынесения решения ответчиком мероприятия технологическому присоединению по договору от 21 февраля 2024 года не исполнены в связи, с чем исковые требования истца о возложении обязанности на ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединении подлежат удовлетворению.

Определяя срок для выполнения данного вида работ суд, руководствуясь ч. 2 ст. 206 ГПК РФ полагает необходимым установить его в течение 2 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, как соответствующий принципу разумности и обеспечивающим соблюдение баланса сторон.

Также в силу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором, либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 308.3 ГК РФ защита кредитором своих прав в соответствии с п. 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Как разъяснено в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Определяя ко взысканию судебную неустойку, суд учитывая критерии справедливости и соразмерности, с целью побуждения ответчика исполнить вступивший в законную силу судебный акт, считает необходимым взыскать судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения решения суда со дня истечения 2-месячного срока после вступления в законную силу настоящего решения суда и до его фактического исполнения.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ,

решил:

исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Возложить на публичное акционерное общество «Россети Урал», ОГРН <***>, обязанность в течение 2 месяцев с момента вступления решения в законную силу исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 21 февраля 2024 года №, путем осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Урал», ОГРН <***>, в пользу ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №) в случае неисполнения в 2-месячный срок вышеуказанной обязанности судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день нарушения срока.

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд через Советский районный суд г. Челябинска в течение месяца с момента его принятия в окончательной форме.

Судья К.П. Кадыкеев

Мотивированное решение изготовлено 15 октября 2025 года