К делу №2-2103/2023

УИД 23RS0036-01-2023-002126-80

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 июня 2023 года г. Краснодар

Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе председательствующего судьи Сурова А.А.,

при секретаре судебного заседания Кренёвой К.В.,

с участием истца ФИО1,

представителя ответчика ФИО2, действующего на основании доверенности № Д/2023/55 от 16.06.2023

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить договор о подключении (технологическом присоединении), взыскании компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Ленина Ю.А. обратилась в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить договор о подключении (технологическом присоединении) путем выполнения условий договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения №-Т.П.(т.) от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей.

В обоснование заявленных требований истцом указано, что ДД.ММ.ГГГГ ею была подана заявка № на подключение (технологическое присоединение) принадлежащего мне жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ДНТ «Виктория», <адрес> к сети газораспределения.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявки были выданы технические условия № и заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 3 указанного договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 8 месяцев, которые истекли уже более 1 года назад.

До настоящего времени АО «Краснодаргоргаз» не исполнило принятые на себя обязательства и не подключило домовладение истца к системе газоснабжения.

Её обращения в АО «Краснодаргоргаз» для выяснения ситуации по газификации домовладения, остаются без ответа.

Полагает, что ответчиком нарушен срок исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения №-Т.П.(т.) от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, ответчиком были нарушены права истца как потребителя услуг, предусмотренные Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О защите прав потребителей".

В результате нарушения ответчиком условий вышеуказанного договора, а именно сроков исполнения мероприятий истцу причинен вред в виде испорченного ремонта, отпавших от сырости и холода обоев. Кроме того, по вине ответчика истцу пришлось проживать в не отапливаемом доме, из-за этого она и члены её семьи часто болели, что повлекло физические и нравственные страдания, чем был причинен моральный вред, который истец оценивает в сумму 250 000 рублей.

В судебном заседании истец настаивала на удовлетворении исковых требований по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, указав, что истец со своей стороны обеспечил готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) только ДД.ММ.ГГГГ, в то время как в силу п. 3 договора № - Т.П. (с) от ДД.ММ.ГГГГ обязан был выполнить строительство сетей газопотребления и установку газоиспользующего оборудования не позднее ДД.ММ.ГГГГ Соответственно, нарушение срока выполнения мероприятий по подключению объекта произошло и по вине истца, а требуемый размер компенсации морального вреда несоразмерен последствиям нарушения прав. С учетом разъяснений пункт 25 постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда» полагал разумной и справедливой компенсацией причинённого истцу морального вреда 5 000 рублей.

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд считает, что иск подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Краснодаргоргаз» был заключен договор №-Т.П.(т.) о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 1 данного договора, АО «Краснодаргоргаз» приняло на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства жилого дома общей площадью 387,3 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, ДНТ «Виктория», <адрес>.

В соответствии с п. 10 договора, размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 35 000 рублей.

Согласно имеющимся в материалах дела платежным документам, технологическое присоединение истцом оплачено.

В силу п. 3. договора срок исполнения мероприятий по подключению составляет 8 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно абз. 3 п. 5 договора, исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего Договора.

Таким образом, в соответствии с договором, общество, заключив с потребителем публичный договор, возложило на себя обязательства по исполнению условий данного договора предусмотренные Правилами № сроки. Мероприятия по подключению объекта истца должны были быть выполнены АО «Краснодаргоргаз» до ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, АО «Краснодаргоргаз» не соблюден срок, установленный в п. 3 договора № - Т.П. (с) от ДД.ММ.ГГГГ для осуществления мероприятий по подключению, предусмотренных договором.

Порядок заключения договора о подключении в рамках догазификации регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила №).

По договору о подключении, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее – технические условия); Заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); Единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 59 Правил, в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в договоре о подключении, исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю, за исключением случаев, указанных в подпункте "д" пункта 42 настоящих Правил №.

В соответствии с п. 46 Правил, в случае не направления заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении аннулируется.

Принимая во внимание условия заключенного между сторонами договора, между сторонами возникли правоотношения по договору подряда, регулируемые главой 37 ГК РФ.

Кроме того, учитывая, что истец заказал выполнение работ для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на сложившиеся между сторонами правоотношения распространяется Закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О защите прав потребителей".

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.

В соответствии со ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Суд, анализируя представленные доказательства, находит, что ответчиком нарушены обязательства по договору подряда, поскольку в срок, установленный сторонами, работы по подключению объектов истца к сетям газораспределения не выполнены, вследствие чего права и законные интересы истца как потребителя услуги, нарушены.

Принимая во внимание, что на данный момент обязательства АО «Краснодаргоргаз» по договору не исполнены, акт технологического присоединения сторонами не подписан, поэтому в целях восстановления нарушенного права истца, суд обязывает ответчика выполнить работы по подключению объектов истца к сети газораспределения.

Доводы представителя ответчика о том, что нарушение срока выполнения мероприятий по подключению объекта к сети газораспределения произошло и по вине самого истца, суд находит несостоятельными, поскольку п. 3 заключенного между сторонами договора четко указано, что срок исполнения мероприятий по подключению составляет 8 месяцев со дня заключения договора № - Т.П. (с) от ДД.ММ.ГГГГ, который явно прошел, а вопросы окончания истцом строительства сети газопотребления и установки газоиспользующего оборудования, не отменяют обязанности ответчика исполнить договор в установленные им сроки.

Рассматривая требования о взыскании компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения требования является установленный факт нарушения прав потребителя, что соответствует разъяснениям п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей.

Принимая во внимание, что судом установлено нарушение ответчиком сроков при исполнении договора № - Т.П. (с) от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, суд, учитывает характер причиненных истцу нравственных страданий, а также степень вины ответчика и с учетом требований разумности и справедливости, считает необходимым взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей.

Учитывая размер удовлетворенных исковых требований, суд считает необходимым взыскать с ответчика госпошлину в доход государства, от уплаты которой при подаче искового заявления, истец был освобожден в силу закона в соответствии с пп.4 п.2, п.3 ст.333.36 НК РФ в размере 3 000 рублей.

Руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к АО «Краснодаргоргаз» об обязании исполнить договор о подключении (технологическом присоединении), взыскании компенсации морального вреда, – удовлетворить частично.

Обязать АО «Краснодаргоргаз» устранить нарушение прав ФИО1 как потребителя услуг путем выполнения условий договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения №-Т.П.(т.) от ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» в доход государства государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

В остальной части исковых требований, - отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение изготовлено в окончательной форме 26.06.2023.

Председательствующий: