Дело <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>

УИД 02RS0<НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>-80

Номер строки в статотчете 2.134

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 февраля 2023 года <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>

Майминский районный суд Республики Алтай в составе:

председательствующего Усольцевой Е.В.,

при секретаре Джапанове Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Я.А.С. к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности по выполнению мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Я.А.С. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств дома фермера, расположенного по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Ининское сельское поселение на земельном участке с кадастровым номером <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, судебные расходы по составлению заявления в размере 3500 рублей. Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Ининское сельское поселение на земельном участке с кадастровым номером <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>. Дополнительным соглашением от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> стороны изменили срок выполнения мероприятий. Также дополнительным соглашением от 2019 года стороны изменили предмет договора, где технологическое присоединение необходимо для электроснабжения дома фермера, расположенного по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Ининское сельское поселение на земельном участке с кадастровым номером <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>. Предусмотренные договором условия истцом исполнены надлежащим образом, сумма оплачена <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>. Однако в установленный договором срок ответчик работы не выполнил. Нарушение ответчиком договорных обязательств причинил истцу моральный вред, в связи с чем, истец просить взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Кроме того, истец просит взыскать судебные расходы на оформление доверенности представителя в размере 2 500 рублей, на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей.

В судебное заседание истица не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие, представитель истицы на заявленных требованиях настаивал, просил взыскать дополнительно судебные расходы на оформление доверенности 2 500 рублей, услуги представителя 15 000 рублей.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, представленные доказательства, приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьями 307, 309, 310 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В п. 1 ст. 26 Федерального закона от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном правительством РФ.

Из п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 861 (далее Правила) следует, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

В судебном заседании установлено, что Я.А.С. владеет земельным участком, расположенным по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Ининское сельское поселение, с кадастровым номером <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.

Между ПАО «МРСК Сибири» в лице филиала ПАО «МРСК СИБИРИ» - «Горно-Алтайские электрические сети» и истцом заключен договор <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергоустановок жилого дома, расположенного по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Ининское сельское поселение на земельном участке с кадастровым номером <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 5 договора). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 6 договора). Сетевая организация обязуется в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем о выполнении технических условий, осуществить проверку технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее пяти рабочих дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока, установленного пунктом пятым договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (п. 6 договора).

Дополнительным соглашением от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> п. 5 договора изложен в новой редакции, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>

Дополнительным соглашением от 2019 года к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> стороны изменили предмет договора, где технологическое присоединение необходимо для электроснабжения дома фермера, расположенного по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Ининское сельское поселение на земельном участке с кадастровым номером <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.

Согласно п. 8 указанного договора заявитель обязуется после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации. Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (пункт 12).

Пунктом 11 Технических условий для присоединения к электрическим сетям филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети», являющихся приложением к договорам установлено, что истец должен осуществить ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП.

Сетевая организация осуществляет фактическое присоединение и обеспечение работы энергопринимающих устройств (п. 10 Технических условий).

Пунктом 18 Правил установлено, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем); д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил.

Применительно к условиям договора и Технических условий, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, исчисляемый со дня заключения договора для заявителя не может превышать 6 месяцев (п. 5 договора). На основании п. 9 договора заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Я.А.С. выполнила свои обязательства в части оплаты расходов на технологическое присоединение <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, что следует из чека.

Ответчик же договорные обязательства до настоящего времени не выполнил, что не оспаривалось его представителем в отзыве на иск.

В силу пункта 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Мероприятия по технологическому присоединению носят последовательный характер по отношению к выполнению сетевой организацией и заявителем мероприятий по выполнению технических условий, согласно требований нормативных правовых актов и условий договора.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательств, подтверждающих исполнение ответчиком своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в суд не представлено.

Доводы о тяжелом финансовом положении ответчика, отсутствие инвестиций не свидетельствуют о факте отсутствия технической возможности такого подключения и не могут быть положены в основу нарушения прав иных лиц.

С учетом установленных в суде обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что заявленные истцом требования об обязании ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, указанные в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 15 закона «О защите прав потребителей истец имеет право на компенсацию морального вреда.

Учитывая обстоятельства дела, характер нравственных страданий, пережитых истцом в связи с неисполнением договора технического присоединения денежную компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Из ст. 88 ГПК РФ следует, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, к числу которых отнесены и расходы на оплату услуг представителей.

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Из договора на оказание юридических услуг от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> следует, что между истцом (заказчик) и его представителем ИП Т.С.В. (исполнитель) заключен договор на оказание юридических услуг. Согласно условиям договора, заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства подготовить исковое заявление от имени заказчика. Стоимость услуг составляет 3 500 рублей, которые истец уплатила представителю, что следует из чека от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.

Кроме того, из договора на оказание юридических услуг от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> следует, что между истцом и его представителем ИП Т.С.В. заключен договор на предоставление юридических услуг по рассмотрению настоящего дела. Стоимость услуг составляет 15 000 рублей. Истец уплатила представителю 15000 рублей, что следует из чека от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.

Согласно доверенности выданной Я.А.С. на Т.С.В. последний обязуется представлять ее интересы в суде по данному конкретному делу 2-1824/2022 (2-83/2023), в связи с чем данные расходы подлежат взысканию в полном объеме согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела».

Учитывая сложность дела, количество затраченного на него представителем времени, исходя из требований разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы по составлению заявления в размере 1 500 рублей, на оплату услуг представителя в сумме 10 000 рублей, во взыскании судебных расходов по составлению заявления в размере 2 000 рублей, на оплату услуг представителя в сумме 5000 рублей следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Я.А.С. удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств дома фермера, расположенного по адресу: <АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Ининское сельское поселение на земельном участке с кадастровым номером 04:06:120201:293, согласно договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Я.А.С. компенсацию морального вреда в сумме 3000 рублей, судебные расходы по составлению заявления 1 500 рублей, за выдачу доверенности 2 500 рублей, по оплате услуг представителя 10 000 рублей.

Отказать в удовлетворении требований Я.А.С. о взыскании в ее пользу с ПАО «Россети Сибирь» компенсации морального вреда в сумме 7000 рублей, судебных расходов по составлению заявления 2 000 рублей, по плате услуг представителя 5 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение одного месяца со дня изготовления решения в окончательной форме с подачей апелляционной жалобы через Майминский районный суд Республики Алтай.

Судья Е.В. Усольцева

Мотивированное решение изготовлено <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.