Дело № 2-6253/2023
УИД 35RS0010-01-2023-006036-98
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
город Вологда 15 сентября 2023 года
Вологодский городской суд Вологодской области в составе председательствующего судьи Юкиной Т.Л., при секретаре Малокановой Е.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителя,
установил:
ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2, мотивируя требования тем, что ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (подрядчик) 06 марта 2023 года заключили договор подряда на ремонт ванной комнаты, в соответствии с которым ответчик обязался в течение двух месяцев выполнить работы по ремонту ванной комнаты. Стоимость работ составляет 156 860 рублей. 06 марта 2023 года истцом оплачен авансовый платеж 30 % от стоимости сметы – 47 000 рублей. Ответчик должен был приступить к выполнению работ не позднее 09 марта 2023 года. 31 марта 2023 года истец перечислил ответчику 30 000 рублей.
Ссылаясь на невыполнение подрядчиком работ в предусмотренный договором срок, просил взыскать с ответчика в свою пользу оплаченные по договору подряда денежные средства - 77 000 рублей, неустойку за нарушение срока выполнения работ - 70 587 рублей, компенсацию морального вреда - 15 000 рублей, штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы.
В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержал.
В судебном заседании ответчик ФИО2 не присутствовал, о дне, времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом.
Заслушав объяснения истца, исследовав материалы дела и оценив собранные по делу доказательства, суд пришел к следующему.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 06 марта 2023 года между ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (подрядчик) заключен договор подряда на ремонт ванной комнаты, в соответствии с которым ФИО2 обязался выполнить работы по ремонту ванной комнаты согласно проектно-сметной документации, прилагаемой к договору и пожеланием заказчика, выраженным в письменной форме, в квартире по адресу: <адрес>.
Согласно пункту 2.1 договора стоимость работ составляет 156 860 рублей.
На основании пункта 4.1 договора для финансирования работ, заказчик в срок не позднее 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора оплачивает подрядчику авансовый платеж в размере 30% от стоимости представленной сметы. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ.
В соответствии с пунктом 3.2.1 договора подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок не позднее 3 дней с момента получения авансового платежа заказчика.
06 марта 2023 года истцом оплачен авансовый платеж 30 % от стоимости работ – 47 000 рублей, следовательно, ответчик должен был приступить к выполнению работ не позднее 09 марта 2023 года.
Согласно пункту 2.3 договора, сроки выполнения работ составляют 2 месяца с момента начала работ на объекте (с 09 марта 2023 года). В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.
Доказательства продления срока выполнения работ не представлены.
31 марта 2023 года истец перечислил ответчику 30 000 рублей.
Доказательства выполнения работ в предусмотренный договором срок в срок (до 10 мая 2023 года) ответчиком не представлены.
Согласно преамбуле к Закону РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.
Согласно ответу ООО «ПРОФИ.РУ» на судебный запрос от 22 августа 2023 года на сервисе «Профи» 06 июля 2019 года зарегистрирован ФИО2 в качестве специалиста по благоустройству территории; работе с бытовой техникой, вентиляцией и кондиционерами; возведению стен и перегородок; вывозу мусора; высотным работам; работе с гипсокартоном, дверьми; демонтажу сооружений и конструкций; комплексному ремонту; кровельным работам; мелкому ремонту; работе с окнами; отделочным работам; работе с отоплением, плиткой; поклейке обоев; работе с полами, потолками, сантехникой; строительству; переезду; работе с кухонными гарнитурами. Дата последнего посещения 06 сентября 2022 года. Анкета пользователя с абонентским номером <***> (указан в договоре подряда в качестве номера телефона ответчика) создана 24 января 2023 года. Указанный пользователь был зарегистрирован в качестве специалиста по комплексному ремонту, работе с плиткой. Дата последнего посещения 14 апреля 2023 года.
С учетом изложенного, суд пришел к выводу о том, что на правоотношения сторон распространяется Закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Согласно пункту 1 статьи 27 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).
На основании пункта 1 статьи 28 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Поскольку ответчик допустил нарушение срока выполнения работ, с него на основании пункта 1 статьи 28 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» подлежат взысканию уплаченные по договору денежные средства в размере 77 000 рублей.
На основании пункта 5 статьи 28 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
Согласно представленному истцом расчету размер неустойки по пункту 5 статьи 28 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» за нарушение срока выполнения работ за период с 09 мая 2023 года по 23 мая 2023 года составил 70 587 рублей (156 860 х 3 % х 15 дней).
Пунктом 6.3 договора подряда предусмотрено, что в случае нарушения сроков выполнения работ, подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере 5 % от стоимости незаконченных работ, но не более 1% от сметной стоимости договора.
Размер неустойки по пункту 6.3 договора за период с 11 мая 2023 года по 23 мая 2023 года составляет 101 959 рублей (156 860 х 5 % х 13 дней).
На основании статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд принимает решение в пределах заявленных исковых требований.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за нарушение срока выполнения работ за период с 11 мая 2023 года по 23 мая 2023 года в размере 70 587 рублей 00 копеек.
Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание стрессовую ситуацию, продолжительность нарушения прав истца.
С учетом изложенных обстоятельств, с ответчика в пользу истца подлежит компенсация морального вреда в сумме 15 000 рублей.
На основании пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 81 293 рубля 50 копеек.
Таким образом, исковые требования подлежат в полном объеме.
На основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина за рассмотрение дела судом в размере 4451 рубль 74 копейки.
Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
исковые требования ФИО1 удовлетворить.
Взыскать с ФИО2 (паспорт №) в пользу ФИО1 (паспорт №) уплаченную по договору подряда на ремонт ванной комнаты денежную сумму в размере 77 000 рублей 00 копеек, неустойку в размере 70 587 рублей 00 копеек, компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей 00 копеек, штраф в размере 81 293 рубля 50 копеек.
Взыскать с ФИО2 (паспорт №) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4451 рубль 74 копейки.
Ответчик вправе подать в Вологодский городской суд заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Т.Л. Юкина
Мотивированное заочное решение изготовлено 22 сентября 2023 года.