Дело № 2-5845/2025

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 сентября 2025 года г. Красноярск

Октябрьский районный суд г.Красноярска в составе:

Председательствующего судьи Кононова С.С.

при секретаре Шабардиной И.С.

с участием истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя,-

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с указанным иском, мотивировав свои требования тем, что 22.03.2023 она заключила договор №28 строительного подряда с ИП ФИО2 на изготовление, доставку и установку забора из евроштакетника в количестве 20 м. с шагом 30 мм., ворот откатных 4 м. в количестве 1 шт. Стоимость услуг составила 100000. Истцом 22.03.2023 была внесена предоплата в сумме 70000 руб. Срок выполнения работ до 30.04.2023. Ответчиком до настоящего времени договор не исполнен, не установлены откатные ворота и часть забора. Истец с учетом уточнений просила взыскать с ИП ФИО2 50000 руб., уплаченных по договору, неустойку в размере 3% от уплаченной суммы с 30.04.2023 до момента фактического исполнения обязательств, компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной суммы, расходы по составлению иска в сумме 10000 руб.

Истец ФИО1 заявленные требования в судебном заседании поддержала, пояснив, что ответчиком выполнены работы на сумму 20000 руб.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен судом о времени и месте рассмотрения дела надлежаще и своевременно.

С учетом положений ст.167 ГПК РФ суд находит возможным, рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников гражданского процесса в порядке заочного производства.

Выслушав истца, исследовав и огласив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п.1 ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п.1 ст.27 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе, отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) (п.1 ст.28 Закона №2300-1).

Пунктом 5 ст. 28 Закона №2300-1 установлено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно пунктам 1,3 ст.31 Закона о защите прав потребителей требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что 22.02.2023 между ФИО1 и ИП ФИО2 был заключен договор №28 строительного подряда на выполнение комплекса работ по устройству забора из евроштакетника, откатынз с распашными воротами и отдельно стоящей калиткой. Стоимость работ составила 100 000 с предоплатой 70000 руб., которая должна быть внесена в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора (п.3.2.1).

22.02.2023 согласно условиям договора ФИО1 осуществлена предоплата в сумме 70000 руб.

Срок начала выполнения работ установлен договором в период с 1 по 30 апреля 2023 года при условии, что суммы согласно п.3.2.1 договора внесены на счет. Срок выполнения работ не более 7 календарных дней со дня начала работ (пункты 4.2, 4.3).

Таким образом, работы должны были быть окончены исполнителем не позднее 30.04.2023 +7 календарных дней, до 08.05.2023.

Между тем, ответчиком согласно пояснениям истца работы были выполнены частично на общую сумму 20 000 руб., в оставшейся сумме 50 000 руб. работы не производились, доказательств обратного ИП ФИО2 суду не представлено.

В связи с просрочкой ответчика от выполнения работ в полном объеме 03.04.2025 истец обратилась к ИП ФИО2 с требованием о возврате денежных средств, выплате неустойки в связи с нарушением срока окончания работ, которая осталась без удовлетворения.

При указанных обстоятельствах, в соответствии с приведенными нормами потребитель вправе отказаться от договора, заключенного с ответчиком и потребовать возврата уплаченной по нему суммы.

Поскольку ответчиком был нарушен срок окончания выполнения работы по обустройству забора и распашных ворот, который истек 08.05.2023, на основании указанных выше положений закона, с 09.05.2023 на сумму невыполненного заказа в размере 50000 руб. подлежит начислению неустойка в размере 3% от цены услуги, предусмотренном п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей, которая начисляется до предъявления истцами требования о возврате оплаты по договору, то есть до 03.04.2025 (момент направления претензии).

Таким образом, размер неустойки составляет за период: с 09.05.2023 по 03.04.2025 (696 дней) = 50 000 руб.*3%*696 дней = 1044 000 руб.

Но поскольку, в силу установленных ограничений размер неустойки не может превышать цену заказа, его следует определить равному 50 000 руб.

Согласно ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В силу п.6 ст.13 данного Закона при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку ответчиком требования истца о возврате уплаченной по договору суммы в добровольном порядке не были исполнены, денежные средства не были возвращены, руководствуясь приведенными нормами, с учетом критериев разумности и справедливости, обстоятельств причинения морального вреда, длительности нарушения прав потребителя, суд считает необходимым взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы, равный 52 500 руб. (50 000 руб.+50 000 руб. +5000 руб.)/2).

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 333.19 НК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход местного бюджета в размере 7 000 руб. за требования имущественного и неимущественного характера.

Требования ФИО1 об оплате юридических услуг по составлению иска в размере 10000 руб. подлежат оставлению без рассмотрения, поскольку истцом не приложены доказательства несения указанных расходов, что не препятствует обращению в суд с отдельным заявлением.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 194-199;233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 50 000 рублей, неустойку в размере 50 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 52 500 рублей.

Заявление ФИО1 о взыскании расходов на оплату юридических услуг оставить без рассмотрения.

Взыскать с ФИО2 в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7000 рублей.

Ответчик(и) вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему (им) копии этого решения.

Ответчиком (ми) заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Октябрьский районный суд г.Красноярска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком (ми) заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий С.С. Кононов

Заочное решение в окончательной форме изготовлено 10 октября 2025 года.

Копия верна судья С.С. Кононов