Решение по делу № 2-683/2025 от 20.05.2025 - об обязании исполнить договор технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда.

Дело № 2-683/2025

УИД 39RS0011-01-2025-000236-14

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

30 апреля 2025 года г. Зеленоградск

Зеленоградский районный суд Калининградской области в составе:

председательствующего судьи Ишхнели Е.С.,

при помощнике судьи Вагине А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Россети Янтарь» об обязании исполнить договор технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с указанным иском, указав, что она является собственником жилого дома, расположенного по адресу: Калининградская область, <адрес> (кадастровый номер №).

Между ФИО2 и АО «Янтарьэнерго» (в настоящее время АО «Россети Янтарь») был заключен договор № на технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – Договор). Впоследствии, в связи с отчуждением имущества и по соглашению сторон, права и обязанности по данному Договору перешли к ФИО1

Согласно пункту 6 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев. Однако ответчик не выполнил свои обязательства в установленный срок – технологическое присоединение дома истицы к электросетям осуществлено не было.

На основании изложенного, ФИО1 просит обязать АО «Россети Янтарь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого <адрес> Калининградской области, расположенного на земельном участке с КН № в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 24.09.2021 в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, взыскать с АО «Россети Янтарь» неустойку за нарушение срока исполнения обязательств за период с 01.01.2024 по 01.01.2025 в размере 579,10 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50% от взысканной суммы, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб.

В судебное заседание ФИО1, извещенная о времени и месте рассмотрения дела, не явилась, обеспечила явку своего представителя.

Представитель истца ФИО3 в судебное заседание не явилась, ранее в судебным заседании, состоявшемся 29.04.2025, исковые требования поддержала в полном объеме по изложенным в иске основаниям.

Представитель ответчика АО «Россети Янтарь» - ФИО4 в судебное заседание не явилась, ранее исковые требования не признавала, по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, из содержания которого следует, что АО «Россети Янтарь» предприняло все необходимые меры для исполнения условий договора с истцом. В настоящее время выполнены строительно-монтажные работы необходимые для технологического присоединения энергопринимающих устройств <адрес>. Кроме того, представитель ответчика отметила отсутствие оснований для взыскания компенсации морального вреда, поскольку истцом не представлено доказательств ни самого факта причинения морального вреда, ни причинно-следственной связи между предметом спора и наступившими последствиями.

Исследовав все доказательства по делу в их совокупности и дав им оценку в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, заказывающий либо имеющий намерение заказать услуги для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. п. 1, 4).

Согласно положениям ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закона об электроэнергетике) определено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее Правила технологического присоединения), в силу пп. б п. 16 которых срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать, в частности: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Пунктом 3 указанных Правил, установлена обязанность сетевой организации выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Судом достоверно установлено, не оспорено сторонами и объективно подтверждается материалами дела, что 24.09.2021 между ФИО2 и АО «Янтарьэнерго» был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома, расположенного на земельном участке с КН № по адресу: Калининградская область, <адрес>. В связи с переходом к истцу прав на указанный земельный участок стороны пришли к соглашению о переходе всех прав и обязанностей по договору к ФИО1 и внесении изменений в условия типового Договора №.

По условиям Договора ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15 кВт; категория надежности - третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВт (пункт 1).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии условиями настоящего Договора. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п.п. 3,4,5,6 Договора).

Согласно п. 11 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 28 декабря 2020 года № составляет с учетом НДС 550 рублей.

В соответствии с п. 10 технических условий, которые в силу пункта 5 Договора, являются неотъемлемой его частью, АО «Янтарьэнерго» обязано осуществить следующие мероприятия:

- от опоры № 10 (уточнить при проектировании) ВЛ 0,4 кВ Л-11 от ТП 256-12 в сторону участка заявителя построить ВЛИ с СИП 0,4 кВ сечением токопроводящих жил не менее 50 кв.мм (протяженность ориентировочно 20 м);

- щит учета (ЩУ) установить на опоре № (уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 кВ (Л-11) от ТП 256-12, установленной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. От зажимов провода ВЛ 0,4 кВ до ШУ выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения. Тип прибора учета ЩУ определить техническим заданием.

- при необходимости в РУ 0,4 кВ (Л-11) ТП 256-12 выполнить замену группы «рубильник-предохранитель».

Из материалов дела следует и подтверждается пояснениями стороны ответчика, что плата по договору № об осуществлении технологического присоединения в размере 550 руб. была внесена полностью.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно требованиям ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Срок исполнения обязательств сетевой организацией определен заключенным между сторонами договором, а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

В нарушение Договора обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца, в предусмотренный договором срок, исполнены не были.

Договором № об осуществлении технологического присоединения определено, что технологическое присоединение к электрическим сетям предусматривалось в пределах заявленной мощности потребления до 15 кВт включительно, следовательно, истец относится к категории заявителей, указанных в пункте 14 вышеуказанных Правил и тем самым, мероприятия по технологическому присоединению принадлежащего ему объекта к электрическим сетям не могут превышать 6 месяцев со дня заключения договора, срок окончания работ по технологическому присоединению дома истца истекал 24.03.2022.

Согласно п. 18 Правил № 861, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в т.ч. и разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил; выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, и др.

Материалами дела подтверждается, что АО «Россети Янтарь» разработало и утвердило техническое задание № Z/020213/2021-24 по титулу «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 256-12, организация системы учета электроэнергии в <адрес>.

22.02.2022 сетевой организацией на электронной площадке размещена закупочная процедура № по выбору подрядной организации для выполнения работ «Под ключ».

05.07.2022 с подрядной организацией ООО «Элпроект» заключен договор подряда № для выполнения работ «Под ключ». 23.01.2023 сданы акты приема передачи рабочей документации.

22.12.2023 ответчиком на электронной площадке размещена закупочная процедура № по выбору подрядной организации для выполнения работ «СМР».

19.02.2024 с подрядной организацией ООО «Энергопроект» заключен договор подряда № для выполнения работ «Под ключ».

В ходе рассмотрения дела ответчиком не представлены доказательства свидетельствующие, что со стороны ФИО1 имело место нарушение технических условий, а также того, что такое нарушение (если бы оно имело место) могло бы воспрепятствовать АО «Россети Янтарь» в исполнении своих договорных обязательств.

Более того, срок исполнения обязательств по договору для ответчика был безусловным и не зависел от каких-либо дополнительных обстоятельств. При этом на этапе заключения договора ответчик не уведомил истца о существовании факторов, способных воспрепятствовать своевременному исполнению или сделать его объективно невозможным.

Установив указанные обстоятельства, суд приходит к выводу, что АО «Россети Янтарь» не исполнило в установленный Договором срок обязательств перед истцом, следовательно, на ответчика возлагается обязанность осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома истца к электрическим сетям.

При этом довод ответчика о том, что в целях исполнения обязательств по договору от № АО «Россети Янтарь» предприняты все необходимые меры по исполнению условий договора, не может быть принят судом во внимание, поскольку проведение мероприятий за пределами установленного договором срока с третьими лицами нарушают права истца.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика со взысканием с него необходимых расходов.

В силу положений ч. 2 указанной статьи, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В соответствии с данной нормой закона, а также на основании разъяснений п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», учитывая обстоятельства дела, требования разумности, возможность реального исполнения решения суда, суд полагает необходимым установить срок для выполнения указанного требования в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока исполнения обязательств за период с 01.01.2024 по 01.01.2025 в сумме 579,10 руб., судом учитывается следующее.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил технологического присоединения (в редакции на момент заключения договора) установлена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

При таких обстоятельствах и учитывая, что ответчиком АО «Россети Янтарь» не были соблюдены сроки исполнения своих обязательств по Договору, суд полагает, что с ответчика в пользу истца должна быть взыскана неустойка в соответствии с Подпунктом «в» пункта 16 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

С учетом установленного законом ограничения размера неустойки, ее размер за период 01.01.2024 по 01.01.2025 составляет 10 092,50 руб., исходя из следующего расчета 550 * 5% * 367 дня = 10 092,50 руб.

Вместе с тем, поскольку истцом ставится вопрос о взыскании такой неустойки в размере 579,10 руб., а суд не может выйти за рамки исковых требований, суд полагает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 579,10 руб.

Общие основания компенсации морального вреда установлены ст. 151 ГК РФ. Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со ст. 15 Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Из разъяснений, содержащихся в п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», следует, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

При определении размера компенсации морального вреда следует принимать во внимание положения ст. 1101 ГК РФ, устанавливающей, что компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме, размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Установив, что незаконными действиями ответчика были нарушены права истца как потребителя, суд приходит к выводу, что данное обстоятельство является основанием для взыскания с ответчика в пользу истца денежной компенсации морального вреда в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона № 2300-1, однако, определяя ее размер исходя из характера причиненных истцу нравственных страданий и переживаний, степени вины ответчика, полагает возможным уменьшить размер заявленной компенсации до 5 000 руб.

Ответчик не представил доказательств наличия обстоятельств, влекущих освобождение его от ответственности.

Согласно п. 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» установлено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Из разъяснений, содержащихся в п. 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», следует, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом «О защите прав потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг представителей.

При определении размера подлежащих возмещению расходов на услуги представителя, судом учитываются разъяснения, содержащиеся в Определении Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 № 1218-О, в пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», и исходя из характера и уровня сложности рассматриваемого спора, объема выполненной представителем работы, суд приходит к выводу о чрезмерности предъявленных ФИО1 требований и полагает необходимым снизить размер заявленных расходов до 10 000 руб.

Кроме того, в соответствии со статьей 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 руб.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1, - удовлетворить частично.

Обязать АО «Россети Янтарь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: по адресу: Калининградская область, Зеленоградский <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 24.09.2021 в течение одного месяца со дня вступления решения в силу.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в пользу ФИО1 (паспорт №) неустойку за нарушение срока исполнения обязательств за период с 01.01.2024 по 01.01.2025 в размере 579,10 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., судебные расходы в размере 10 000 руб., штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 2 789,55 руб., а всего 18 368 (восемнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) руб. 65 коп.

В остальной части иска - отказать.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета госпошлину в размере 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Зеленоградский районный суд Калининградской области в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 20.05.2025.

Судья Е.С. Ишхнели