Дело № 2-1241/2025
УИД 52RS0006-02-2024-007480-78
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 апреля 2025 года город Нижний Новгород
Сормовский районный суд города Нижнего Новгорода в составе:
председательствующего судьи Голованя А.А.,
при секретаре Ястребовой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителей,
установил:
Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором, с учетом уточнения исковых требований просит расторгнуть договор подряда на выполнение работ, заключенный между истцом и ответчиком 17.12.2022г., взыскать с ответчика в его пользу денежные средства уплаченные по договору в сумме 20000 руб., неустойку за нарушение срока выполнения работы в размере 200000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей, штраф, расходы по оплате услуг представителя.
В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на те обстоятельства, что согласно договору подряда от 17.12.2022 года, заключенного между истцом и ответчиком ответчик обязался в срок до 15.09.2023г. произвести работы по изготовлению и установке сруба бани, а истец обязался оплатить за это 200000 рублей. Истец оплатил ответчику денежные средства в размере 200000 рублей, однако ответчик в установленный договором срок работы для истца не выполнил, а потому истец обратился к ответчику с требование расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства. Ответчик указанное требование истца проигнорировал, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.
Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.
Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц в порядке заочного производства.
Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив письменные материалы дела, и дав оценку собранным по делу доказательствам, суд приходит к следующему.
Из материалов дела следует, что 17.12.2022 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда на изготовление и установку сруба бани.
Срок выполнения работ согласован сторонами до 15.09.2023г.
Договором предусмотрено, что истец обязуется оплатить ответчику за выполненные работы 200000 рублей.
Истец оплатил ответчику 200000 рублей, что подтверждается распиской.
До настоящего времени ответчик обязательства по договору не исполнил, доказательств обратного суду не представил.
09.10.2024г. истец направил ответчику требование о расторжении договора и возврате уплаченных по договору денежных средств, которая ответчиком не удовлетворена.
Разрешая заявленные требования, суд приходит к следующему.
В п. п. 1, 2 ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" указано, что продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
Согласно п. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.
В соответствии п. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Судом установлено, что срок выполнения ответчиком работы по договору истек 15.09.2023г., однако указанная работа ответчиком не выполнена, доказательств обратного ответчиком суду не представлено. В связи с изложенным, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о расторжении договора и взыскании в пользу истца уплаченных по договору денежных средств в размере 200000 рублей.
Разрешая требование о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ, суд учитывает следующее.
В соответствии с п. 5 ст. 28 названного Закона в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.
Из материалов дела следует, что срок выполнения работ истек 15.09.2023, до настоящего времени ответчик не выполнил свои обязательства по договору, в связи с чем, с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение срока выполнения работ за период с 16.09.2023г. по 13.12.2024г. в размере 200000 рублей из расчета 3% от суммы заказа (200000 рублей) за каждый день просрочки, при этом размер неустойки не может превышать 200000 рублей.
Разрешая исковые требования о компенсации морального вреда в размере 30000 рублей, суд учитывает следующее.
В соответствии со ст. 15 Закона "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
С учетом приведенной нормы закона, установленных обстоятельств, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца моральный вред частично в размере 30000 руб.
В силу п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика подлежит взысканию в пользу потребителя штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований истца в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 215000 рублей.
Согласно п.8 ч.1 ст. 333.20 НК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
С ответчика подлежит взысканию госпошлина в бюджет в сумме 15 500 руб.
Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования удовлетворить частично.
Расторгнуть договор подряда от 17.12.2022г. заключенный между ФИО1 к ФИО2.
Взыскать с ФИО2 (паспорт гражданина РФ №) в пользу ФИО1 (паспорт гражданина РФ №) 200000 рублей уплаченных по договору подряда, неустойку за нарушение срока выполнения работ с 16.09.2023г. по 13.12.2024г. в размере 200000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей, штраф в размере 215000 рублей.
Взыскать с ФИО2 (паспорт гражданина РФ №) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 15500 рублей.
Разъяснить ответчику право подать в Сормовский районный суд г.Нижнего Новгорода заявление об отмене настоящего решения суда в течение семи дней со дня вручения копии решения.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Нижнего Новгорода: ответчиком - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда; иными лицами, участвующими в деле, - в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Председательствующий А.А. Головань
Мотивированное решение суда изготовлено 02.04.2025г.