копия

Дело № 2-4330/2023

24RS0017-01-2023-003994-17

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 декабря 2023 года г. Красноярск

Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе председательствующего судьи Копеиной И.А.

при секретаре Лукьяненко К.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, мотивировав свои требования тем, что 17 июля 2021 года между ФИО2 (выступающим как Заявитель) и Публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» (Сетевая организация) был заключен Договор об осуществление технологического присоединения к электрическим сетям №. Согласно пункта 1 Договора, Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; - категория надежности третья; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; - максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. Согласно пункта 3 Договора, Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенного (которая будет располагаться) по адресу: <адрес>, Емельяновский муниципальный район, Элитовский сельсовет, <адрес>, земельный участок 23А, кадастровый номер земельного участка №. В силу п.1 Договора Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора. Согласно п. 11 Договора, Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Минтарифа Красноярского края от 29.12.2020 г №70-э с соответствующими изменениями, и составляет 550, 00 руб. Заявитель - ФИО2 в полном объеме произвел оплату за технологическое присоединение по Договору. ФИО1 (Истец), 18 ноября 2022 года приобрела у Заявителя ФИО2 жилой дом и земельный участок, фигурирующий в Договоре как объект присоединения электропринимающих устройств.

06.06.2022 г. Заявитель - ФИО2 направил в адрес Ответчика Уведомление об уступке прав по Договору, в соответствии с чем от филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» поступило Уведомление на передачу и прием обязательств по договору ТП (исх. №24.07.2023 г №1.3/20/2503). Таким образом ФИО1, в настоящее время является стороной Заявителем по ранее заключенному с Ответчиком Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.4359.21 от 17.07.2021 г. До настоящего момента Ответчик не исполнил свои обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя: Так, в силу п.6 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора. То есть, технологическое присоединение по Договору должно быть исполнено в срок до 17 января 2022 года. Просрочка исполнения обязательств Сетевой организации составляет более полутора лет. Какие-либо работы по технологическому присоединению вблизи объекта Истца не велись и не ведутся. В связи с просрочкой исполнения Ответчиком обязательств по Договору, 16.08.2023 года направлена была Претензия. Ответа нет. В связи с нарушением гражданско-правовых обязательств со стороны Ответчика, защита прав Истца возможна посредством присуждения к исполнению обязанности в натуре. Просила обязать Ответчика - Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение двух месяцев с даты вступления Решения суда по настоящему делу в законную силу, осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта - малоэтажной жилой застройки (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенного (которая будет располагаться) по адресу: <адрес>, Емельяновский муниципальный район, Элитовский сельсовет, <адрес>, земельный участок 23А, кадастровый номер земельного участка №, возложенных на сетевую организацию действующим законодательством и договором № от 17.07.2021 г об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В судебное заседание истец не явился, извещен надлежащим образом, имеется заявление о рассмотрении дела в отсутствие истца.

Представитель ответчика не явился, направили ходатайство об отложении дела слушанием. Ранее направили письменный отзыв по иску в котором указали, что по условиям договора от 17.07.2021 № 20.2400.4359.21 об осуществлении технологического присоединения объекта ФИО1 для ПАО «Россети Сибирь» как сетевой организации предусмотрены, в том числе обязанности по строительству новых объектов электроэнергетики, а именно; - Строительство В ЛИ-0,4 кВ L=127 м - Монтаж ПУ-0,4 кВ - 1 шт. При выполнении подобных мероприятий сетевой организации необходимо разработать проект для строительства новых объектов, оформить правоустанавливающие документы на земельные участки под строительство, получить разрешительные документов на строительство и реконструкцию, изыскать денежные средства, необходимые для строительства и другие. ПАО «Россети Сибирь» является территориальной сетевой организацией: в соответствии с п. 3.2. Устава ГЬАО «Россети Сибирь» оказывает услуги по передаче электрической энергии. Услуги по передаче электрической энергии являются регулируемым видом деятельности согласно п. 4 ст, 23.1 ФЗ от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике», пп, 3, 6 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. Таким образом, затраты, которые несет сетевая организация в рамках выполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, компенсируются организации в рамках тарифного регулирования. Следовательно, все затраты сетевой организации должны быть экономически целесообразны. Одним из этапов технологического присоединения является выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором. Исходя из п. 16 Правил договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению. Пункт 18 Правил устанавливает, что одними из мероприятий по технологическому присоединению являются (п.п. б, г): 1) разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренными техническими условиями; 2) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями. Исходя из требований п. 18 Правил по указанным мероприятиям сетевая организация должна разработать проектную документацию и выполнить технические условия. Таким образом, п. 18 Правил в качестве первого мероприятия, которое выполняется для осуществления технологического присоединения (за исключением подготовки и выдачи технических условий) предусматривает разработку проектной документации. Плановая стоимость исполнения мероприятий 184 682,93 руб. с учетом НДС. С целью исполнения мероприятий заключен договор подряда «Под ключ» с ООО «Тесла» № № от 11.07.2023, разработано ОТР, шифр 20.2400.2354.22. Однако размер внесенной истцом платы не компенсирует производимых затрат Общества при строительстве объектов электросетевого хозяйства, по договору с истцом. На основании вышеизложенного, с учетом недостатка собственных финансовых средств на реализацию обязательств по договору технологического присоединения, а также размера платы за технологическое присоединение по договору, осуществить строительство объектов электросетевого хозяйства в установленные сроки не представляется возможным. Деятельность ПАО «Россети Сибирь» как субъекта естественной монополии по двум основным направлениям (передача электрической энергии и технологическое присоединение), является регулируемой. Регулирование, ведется раздельно по видам деятельности и независимо на территории каждого региона присутствия. В соответствии с формами раздельного учета доходов и расходов филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» за 2022 г. убыток по предприятию составил (-) 221 млн руб., в том числе по видам деятельности: (-) 646 млн руб. убыток по передаче электроэнергии, (+) 107 млн руб. прибыль по технологическому присоединению, (+) 319 млн руб. прибыль по прочим видам деятельности. В подтверждение тяжелого финансового положения филиала «Красноярскэнерго» также сообщаю, что на конец 2022 год кредитный портфель «Красноярскэнерго» составил 18,2 млрд руб. (или 45,1% от общего долга Общества). Кредитный портфель имеет структуру: 13,47 млрд руб. под заимствования по операционной деятельности, 4,69 млрд руб. по инвестиционной деятельности. Накопленные кредиты связаны с наличием выпадающих доходов, в т.ч. некомпенсированных регулятором («последняя миля» как уход базового потребителя в 2010-2013 гг. и создание валового убытка 8,6 млрд руб., привлечение кредитов на 2,6 млрд руб. под ИПР на объектах Универсиады, 3,6 млрд руб. привлеченных займов под ИПР по льготным категориям Заявителей, 10,0 млрд руб. процентов за обслуживание займов, под которые тоже брались кредиты, и они стали частью основного долга и пр.). Всего за период с 2010 года привлечено 29,2 млрд руб., при этом погашено через включение в НВВ разных лет 18,6 млрд руб. Оставшийся кредитный портфель требует обслуживания и возмещения процентов банка, это основная на текущий момент проблема отношений с регулятором, т.е. определить единый подход или механизм возврата процентов в последующих периодах регулирования. Кредитный портфель не снижается за счет крайне малых сумм, включаемых в НВВ периода регулирования, а то, что включается в НВВ на 50 % сразу расходуется на обслуживание кредитного портфеля. В 2022 году сумма процентов составила 1,9 млрд руб. Возможность заимствования определяется банками финансовым показателем (ДОЛГ/EBITDA), который должен соответствовать уровню не более 3,0. Фактический показатель возможности кредитования с учетом долга по кредитному портфелю филиала более 6-ти. Показатель неудовлетворительный, приводит к невозможности дальнейшего кредитования. Таким образом, сложившая ситуация с непогашенным кредитным портфелем и средствами на его обслуживание приводит к проблемам дальнейшего кредитования, в т.ч. под ЛТП. В текущих условиях ограничительных санкций в отношении РФ рост процентов за обслуживание становится самой большой статьей затрат, который будет приводить к убыткам филиала и Общества в целом. Таким образом, наложение на сетевую организацию дополнительных финансовых нагрузок, не требующихся для фактического исполнения договора, влекут значительный отток ресурсов от реально подлежащих исполнению публичных обязательств, причем без определения порядка такого исполнения, нарушает общие принципы исполнимости судебных решений. Таким образом, ПАО «Россети Сибирь» осуществляет все необходимые и возможные действия по исполнению договора и не имеет цели как-либо нарушить права и законные интересы Истца. Задержка исполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно Договору, вызвана недостатком финансирования, а также высокой фактической стоимостью выполнения мероприятий по Договору. Относительно требования о возложении обязанности выполнить все мероприятия по договору технологического присоединения в течении 30 дней, считают, что суд при вынесении решения обязан установить реальный срок исполнения мероприятий и при определении данного срока необходимо учитывать следующее. В связи с тем, что объект электросетевого хозяйства еще не введен в эксплуатацию, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца в течение менее чем 12 месяцев, как и осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям в срок менее чем 12 месяцев время не представляется возможным. Таким образом, решение суда об осуществлении технологического присоединения в течение 30 дней будет заведомо неисполнимым. Наложение на сетевую организацию дополнительных финансовых нагрузок, не требующихся для фактического разрешения спора, не восстанавливающих нарушенные обязательства, влекущих значительный отток материальных ресурсов от реально подлежащих исполнению публичных обязательств, нарушает общие принципы делового оборота, исполнимости судебных решений, а также противоречит директивам Правительства РФ от 06.03.2022 №П—П13кс, недопущения коллапса хозяйственной деятельности. Просили в случае удовлетворения требований ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении к исполнению обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ №,2400.4359.21 об осуществлении технологического присоединения установить срок исполнения обязательств не менее чем 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда.

Суд, исследовав письменные материалы дела в своей совокупности, ходатайство ответчика об отложении дела слушанием отклоняет в виду необоснованности и рассматривает дело в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела и представленные сторонами доказательства в своей совокупности и оценив по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующим выводам:

Федеральным законом от 26.03.2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно аб.2 п.3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п.6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Анализ положений пунктов 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения позволяет прийти к выводу о том, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

В силу п.16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно ст.ст.307, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу ст.431 ГК РФ, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

ПАО «Россети Сибирь» является территориальной сетевой организацией, зарегистрировано в качестве юридического лица 04.07.2005 года, оказывает услуги по передаче электрической энергии. Услуги по передаче электрической энергии являются регулируемым видом деятельности согласно п.4 ст.23.1 ФЗ от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике», пп. 3, 6 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО2 был заключен договор №.2400.4359.21 от 17.07.2021г. на осуществление мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям комплекса объектов заявителя – расположенных (которые будут располагаться) по адресу: <адрес>, Емельяновский муниципальный район, Элитовский сельсовет, <адрес>, земельный участок 23А, кадастровый номер земельного участка №.

В соответствии с условиями договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 550руб., которая была оплачена 17.07.2021г., в подтверждение чего суду представлен кассовый чек, что не оспаривал ответчик.

Истец ФИО1 18 ноября 2022 года по договору купли-продажи приобрела у ФИО2 жилой дом и земельный участок кадастровый №.

06.06.2022г. ФИО2 направил в адрес Ответчика Уведомление об уступке прав по Договору.

24.07.2023г. сетевой организацией ФИО2 направлено письмо с указанием на согласие на передачу и прием обязательств по договору ТП.

Истец на основании выписки из ЕГРН является собственником земельного участка с кадастровым номером 24:11:0340103:4517.

Срок по договору № № от 17.07.2021г. был установлен 6 месяцев со дня заключения договора. (п. 6)

Предметом договора явилось согласно п.1 – сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя –в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств.

В соответствии с п.7 договора, ПАО «Россети Сибирь» обязалось надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях.

Техническими условиями, являющимися приложением к договору от 17.07.2021 года, указаны обязательства сетевой организации а так же заявителя.

Таким образом, судом установлено, что в установленный договором № от 17.07.2021г. срок (6 месяцев) т.е. до 17.01.2022г., сетевой организацией не было осуществлено мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям комплекса объектов заявителя – расположенных (которые будут располагаться) по адресу: <адрес>, Емельяновский муниципальный район, Элитовский сельсовет, <адрес>, земельный участок 23А, кадастровый номер земельного участка №.

Ответчиком не отрицался факт заключения договора, пропущенный срок исполнения мероприятий.

Однако ответчиком в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, не представлено доказательств уважительности причин невыполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, не представлено документов, подтверждающих, что ответчик предпринимает меры по выполнению своих обязанностей по договору, не представлено доказательств не возможности исполнить условия договора по вине третьих лиц.

Вины истца в нарушении ответчиком сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, суд не находит.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований истца и возложении на ответчика обязанности исполнить обязательства по договору оказания услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств комплекса объектов заявителя – расположенных (которые будут располагаться) по адресу: <адрес>, Емельяновский муниципальный район, Элитовский сельсовет, <адрес>, земельный участок 23А, кадастровый номер земельного участка №, определенной техническими условиями согласно договору № от 17.07.2021г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, поскольку факт неисполнения ответчиком в срок обязательств по договору установлен судом и подтвержден материалами дела, доказательств исполнения обязательств в настоящее время стороной ответчика не представлено.

Как следует из положений ч.2 ст.206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из ст.210 ГПК РФ, исполнение решения суда связано с моментом вступления его в законную силу.

При этом, по смыслу закона срок исполнения решения подлежит установлению относительно с момента его вступления в законную силу (за исключением случаев, когда срок исполнения обязанности законодательно установлен конкретной датой).

С учетом конкретных обстоятельств, в частности, времени для разрешения вопроса по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, необходимости осуществить строительство, суд полагает возможным установить для ответчика срок не позднее шести месяцев с момента вступления решения в законную силу для исполнения возложенных на него обязанностей, принимая во внимание разумность его пределов.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ суд взыскивает с ПАО «Россети Сибирь» госпошлину в доход местного бюджета в размере, в котором истец был освобожден от ее уплаты при подаче иска, в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.333.19 НК РФ (от пропорционально удовлетворенных требований имущественного характера и от суммы не имущественного характера) в сумме 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО3 удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №) осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № от 17.07.2021г. комплекса объекта заявителя расположенных (которые будут располагаться) по адресу: <адрес>, Емельяновский муниципальный район, Элитовский сельсовет, <адрес>, земельный участок 23А, кадастровый номер земельного участка №, в течение шести месяцев с момента вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №) в доход местного бюджета госпошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд г. Красноярска в течении месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья подпись

Мотивированное решение изготовлено 19.12.2023года

Копия верна:

Судья И.А. Копеина