75RS0№,,,,,,-35

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 мая 2025 года ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Нерчинский районный суд ,,,,,,,,,,,,,,,,, в составе

председательствующего судьи Быковой Ю.В.,

при секретаре Дунаевой Е.В.,

с участием представителя истца по доверенности ФИО1,

представителя ответчика по доверенности ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №,,,,,, по исковому заявлению ФИО3 к ПАО «Россети Сибирь» об обязании выполнить условия договора

УСТАНОВИЛ:

Представитель истца ФИО3 по доверенности ФИО1 обратилась в Нерчинский районный суд с исковыми требованиями к ПАО «Россети Сибирь», в которых просит суд обязать филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 1 дня со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование исковых требований указала, что П.Н.И. обратилась в филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» с заявкой на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. С П.Н.И. ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» был заключен договор об осуществление технологического присоединения к электрическим сетям от ** ** **** П.Н.И., на основании договора и Технических условий (приложение к договору) были выполнены все мероприятия по технологическому присоединению, произведена оплата ** ** **** П.Н.И. умерла ** ** ****, наследником земельного участка является дочь ФИО3. В связи с чем к указанному договору от ** ** **** с ФИО3 филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» заключили дополнительное соглашение. На сегодняшний день со стороны ответчика мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств не выполнены. Представитель ФИО3 - ФИО1, действующая по доверенности, никаких официальных разъяснений по этому поводу не получала, поэтому расценивает бездействие филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго», выразившееся в непринятии мер, направленных на исполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в шестимесячный срок, как нарушение части договора, в связи с чем обратилась в суд за защитой прав ФИО3.

На стадии принятия иска к производству судом надлежащим ответчиком привлечено ПАО «Россети-Сибирь».

В отзыве на иск представить ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО2, не отрицая обстоятельств заключения договора технологического присоединения в электрическим сетям ПАО «Россети-Сибирь» с П.Н.И., в последующем дополнительного соглашения с ее правопреемником ФИО3, указала что с иском не согласна, т.к. у ПАО «Россети Сибирь» отсутствуют реальноя возможность осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, в связи с трудным финансовым положением. ПАО «Россети Сибирь» приняты все возможные, зависящие от Общества меры, направленные на исполнение обязательств Общества по договорам технологического присоединения, в том числе по изысканию источников финансирования. Для разрешения вопроса, ПАО «Россети Сибирь» обратилось к Правительству Забайкальского края, в Региональную службу по тарифам и ценообразованию ,,,,,,,,,,,,,,,,,. Ситуация в сфере технологического присоединения осложнена не обеспечением земель, выделяемых для реализации различных программ, направленных на развитие территорий и сельского хозяйства, соответствующей инфраструктурой, что серьезно увеличивает дефицит источников финансирования и мощностей электросетевой компании. Кроме того, на сегодняшний день приостановили поставку материалов в связи с образовавшейся задолженностью поставщики. Учитывая вышеуказанные обстоятельства (отсутствие финансирования на осуществления строительства, длительные сроки поставки материалов необходимых для исполнения договоров, капитальное строительство линий электропередач), исполнение договора в установленный срок осуществить невозможно по объективным причинам. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации, в связи с которыми у ПАО «Россети Сибирь» отсутствует возможность выполнить мероприятия, определенные Договором, для осуществления технологического присоединения. Общество полагает, что разумным сроком для исполнения решения суда является 6 месяцев, с момента вступления решения суда в законную силу (л.д.56-195).

По делу назначено судебное заседание.

Представитель истца по доверенности ФИО1 в судебном заседании пояснила, что П.Н.И. предоставлен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. На участке построен дом, хозяйственный постройки. Отсутствие присоединение к электрическим сетям препятствует ведению нормальной жизнедеятельности.

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований по основаниям изложенным в отзыве на иск, просила установить более разумный срок исполнения решения, указанный в отзыве на иск.

Заслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ, либо одностороннее изменение условий обязательства согласно статье 310 ГК РФ не допускается.

В соответствии с п. 1 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Таким образом, юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии с п. 1 ст.26 Федерального закона от 26.0З.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Постановлением Правительства РФ от ** ** **** №,,,,,, утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

В соответствии с п. 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки установленные настоящими Правилами.

Пунктом 7 Правил установлена процедура технологического присоединения, включающая в себя подачу заявки, заключение договора, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, фактическое присоединение, составление акта об осуществлении технологического присоединения.

В пункте 16.3 Правил установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как следует из материалов дела, между ПАО «Россети Сибирь» и П.Н.И. ** ** **** заключен договор об осуществлении технологического присоединения №,,,,,,, в соответствии с условиями которого, стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения для электроснабжения «объекта животноводства», который расположен (будет располагаться) по адресу: ,,,,,,,,,,,,,,,,,, кадастровый номер земельного участка №,,,,,, (л.д.12-15).

Согласно п. 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (п.24 договора).

Плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей, в том числе НДС 91,67 рублей (п.11 договора).

Как следует из пояснений стороны истца, не оспаривается ответчиком и подтверждается имеющимся в деле чек-ордером, оплата по договору произведена П.Н.И. ** ** **** ( л.д.18), в связи с чем срок окончания технологического присоединения приходится на ** ** **** года

Согласно техническим условиям №,,,,,,, сетевая организация должна осуществить, указанный в условиях перечень мероприятий по технологическому присоединению, а именно строительство ЛЭП- 10 кВ. от точки, указанной в пункте №,,,,,, настоящих ТУ. До новой ТП 10/0,4 кВ. протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом; строительство ТП 10/0,4 кВ. тип, мощность силовых трансформаторов уточнить проектом; строительство ЛЭП-0.4 от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом; выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от ** ** **** №,,,,,,) (л.д. 14-15).

** ** **** П.Н.И. умерла ( л.д.20).

Наследником умершей признана дочь ФИО3, которая приняла наследственное имущество права и обязательства по Договору №,,,,,, безвозмездного пользования земельным участком от ** ** ****, место положение: ,,,,,,,,,,,,,,,,,, кадастровый №,,,,,, (л.д.21).

Распоряжением администрации сельского поселения «Верхнеключевское» №,,,,,, от ** ** **** земельному участке присвоен адрес: ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, (л.д.23).

Представитель ФИО3-ФИО1 обратилась в ПАО «Россети-Сибирь» с претензией, с связи с неисполнением договора технологического присоединения (л.д.24).

Из ответа на претензию заместителя директора филиала ПАО «Россети-Сибирь-«Читаэнерго» доведенные до сетевой организации Региональной службой по тарифам и ценообразованию ,,,,,,,,,,,,,,,,, источники финансирования на 2025 года, в виде выпадающих доходов, значительно ниже заявленного Сетевой организацией, что не позволит исполнить договора в 2025 году (л.д.25).

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящими исковыми требованиями.

В судебном заседании установлено и не оспаривалось ответчиком, что работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям не выполнены в срок.

Доводы ответчика о том, что на земельном участке ведется предпринимательская деятельность т.к. объектом для осуществления технологического присоединения указан «Объект животноводства» и необходимо составление новых технологических условий являются голословными и не могут быть приняты судом обстоятельствами подтверждающими не исполнение договора по уважительной причине, т.к исходя из представленной суду выписки ЕГРН земельный участок П.Н.И. и ее правопреемнику ФИО3 предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищного строительства, скотоводства, хранения автотранспорта (л.д.26).

В силу требований ст.ст. 309-310 ГК РФ на ПАО «Россети Сибирь» подлежит возложению обязанность осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по указанному выше адресу.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

С учетом представленных суду доказательств о нарушении срока неисполнения обязательства со стороны ответчика, мнения представителя истца, принимая во внимание отсутствие у ответчика финансирования на осуществление строительства, длительные сроки поставки материалов, необходимых для исполнения договора, капитальное строительство линий электропередач, суд полагает возможным установить срок исполнения обязанности по осуществлению технологического присоединения в течение четырех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Доводы представителя ПАО «Россети Сибирь», изложенные в отзыве на исковое заявление, о наличии объективных, независящих от сетевой организации, причин, свидетельствующих о невозможности осуществления технологического присоединения, не являются основанием для более длительного увеличения срока исполнения решения. При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать невозможным исполнение) принятых на себя стороной договора обязательств.

Кроме того, в соответствии со ст.ст. 98, 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета государственная пошлина в размере 3000 рублей, уплаченное истцом при подаче иска.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО3 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об обязании выполнить условия договора-удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №,,,,,,, ОГРН №,,,,,,) осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте: «Объект животноводства» расположенного на земельном участке по адресу: 673400, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,с кадастровым номером №,,,,,, находящегося в безвозмездном (срочном) ФИО3 (паспорт №,,,,,,, выдан ** ** **** УМВД России по ,,,,,,,,,,,,,,,,,) по договору технологического присоединения к электрическим сетям №,,,,,, от ** ** **** в течении четырех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №,,,,,, ОГРН №,,,,,,) государственную пошлину в размере 3000 рублей. Сумма подлежит зачислению в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение суда может быть обжаловано в ,,,,,,,,,,,,,,,,,вой суд в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Нерчинский районный суд ,,,,,,,,,,,,,,,,,.

Председательствующий -

Мотивированное решение составлено ** ** **** года