Дело № 2-349/2025

24RS0013-01-2024-003120-54

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 февраля 2025 года п. Емельяново

Емельяновский районный суд Красноярского края в составе

председательствующего - судьи Демидовой В.В.,

при секретаре Осяниной С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, убытков и компенсации морального вреда в рамках защиты права потребителя, установлении судебной неустойки за каждый день неисполнения решения суда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибири» о понуждении ответчика в течение тридцати дней со дня вступления решения в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с условиями, предусмотренными договором об осуществлении технологического присоединения от 30.04.2022 № 20.2400.4867.22, энергопринимающих устройств заявителя для энергоснабжения объекта «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый /дачный дом) по адресу: <адрес>, кадастровым номер № взыскать неустойку, предусмотренную п. 20 настоящего договора за период с 1.05.2023 до 30.04.2024 в размере 21336 рублей 86 копеек, моральный вред 70000 рублей, судебную неустойку в размере 450 рублей за каждый день не исполнения решения суда по день фактического исполнения решения, понесенные убытки в размере 289139 рублей 12 копейки, возникшие в связи с нарушением сроков по технологическому присоединению: плата за аренду квартиры 70375 рублей 56 копеек, 59980 расходы по покупке трех генераторов, 123928 рублей 06 копеек- стоимость топлива для генераторов за период с 1.10.2023 по 12.04.2024, 3900 рублей расходы по обслуживанию генераторов, 12415 рублей 50 копеек расходы на покупку бесперебойника, 18540 рублей расходы на покупку аккумулятора.

Требования иска мотивировала тем, что ФИО1 является собственником жилого дома с к.н. № по адресу: <адрес>. 30 апреля 2022 года истцом и ответчиком на основании заявки от 22.04.2022 № 4532588 заключен договор № 20.2400.4867.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно которому, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель принял обязательства по оплате расходов. Согласно п. 6 указанного договора срок выполнения мероприятий составляет 1 год со дня заключения настоящего договора, -30.04.2023. В соответствии с условиями договора плата за технологическое присоединение внесена истцом в следующем размере: 2331 рубль 90 копеек квитанцией 30.04.2022, 6995 рублей 69 копеек квитанцией от 20.08.2022, 4663 рубля 80 копеек квитанцией 23.11.2022. Неоднократно обращалась к ответчику с требованием об исполнении условий договора по технологическому присоединению. Обязательства ответчиком не исполнены. В своих ответах о невозможности исполнения технологического присоединения в сроки, установленные договором, ответчик ссылался на тяжелое финансовое положение и возросшие затраты на выполнение данных работ. Сетевая организация не предприняла должных мер, направленных на своевременное исполнение взятых на себя обязательств по договору от 30.04.2022. Просила взыскать неустойку из установленной п. 20 указанного договора ставки 0,25%. Понесенные убытки составили: арендные платежи за съем квартиры с учетом оплаты коммунальных услуг на сумму 70375 рублей 56 копеек за период с 1.05.2023 по 30.09.2023, расходы на обслуживание бензогенераторов (покупка масла и свечей зажигания), топливо для них всего на сумму 132868 рублей 09 копеек с 1.10.2023 по 12.04.2024. Указанные обстоятельства до настоящего времени причиняют истцу сильные нравственные страдания и переживания, сопряженные с пережитым стрессом ввиду отсутствия нормального электричества. Компенсацию причиненного морального вреда истец оценила в 70000 рублей.

Истец ФИО1 в судебном заседании заявленные требования поддержала.

Представитель ответчика ФИО2 (по доверенности) просил в удовлетворении заявленных требований отказать, а в случае удовлетворения требований установить срок исполнения обязательств не менее чем 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда, снизить размер судебной неустойки до 50 рублей в день, моральный вред до 500 рублей. Пояснил, что наложение на сетевую организацию дополнительных финансовых нагрузок, не требующихся для фактического разрешения спора, не восстанавливающих нарушенные обязательства, влекущих значительный отток материальных ресурсов от реально подлежащих исполнению публичных обязательств, нарушает общие принципы делового оборота, исполнимости судебных решений, а также противоречит директивам Правительства РФ от 6.03.202 № 2182П-П13, направленных на стабилизацию экономических связей и общей ситуации недопущения коллапса хозяйственной деятельности. Убытки по покупке бензогенераторов, расходных материалов и бензина истец мог избежать, понес их добровольно, доказательств необходимости такого использования истец не представил. Сетевая организация не имеет намерения воспользоваться своим положением и ограничить права заявителя на получение услуг по технологическому присоединению.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца и представителя ответчика, суд полагает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу требований ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310 ГК РФ предусматривает, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 539 ГК РФ).

Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно п. 1 ст. 26 указанного закона технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает: правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора; процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам; правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора; состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики; ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" утверждены Правила, определяющие общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также оказания этих услуг.

В соответствии с п. 3 данных Правил недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.

Сетевая организация при оказании услуг по передаче электрической энергии обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Пунктом 4 Правил установлено, что потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно) субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии (с 1 января 2013 г. - на условиях определения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки каждого потребителя электрической энергии, обслуживаемого энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком). Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии (далее - договор).

Из системного анализа пунктов 12.1, 14 и 34 Правил следует, что сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет не более 15 киловатт.

Из положений ст. 27 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" следует, что исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Судом установлено, что ФИО1 является собственником жилого дома с к.н. № по адресу: <адрес>

30 апреля 2022 года истцом и ответчиком на основании заявки от 22.04.2022 № 4532588 заключен договор № 20.2400.4867.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель принял обязательства по оплате расходов. Согласно п. 6 указанного договора срок выполнения мероприятий составляет 1 год со дня заключения настоящего договора- 30.04.2023. В соответствии с условиями договора плата за технологическое присоединение внесена истом: 2331 рубль 90 копеек квитанцией 30.04.2022, 6995 рублей 69 копеек квитанцией от 20.08.2022, 4663 рубля 80 копеек квитанцией 23.11.2022. (л.д. 26).

Рассматривая дело по представленным доказательствам, суд учитывает, что истцом исполнены обязательства по внесению платы за технологическое присоединение, ответчиком нарушен срок исполнения обязательств по осуществлению мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях, установленный договором, Техническими условиями и дополнительным соглашением к договору.

Доказательств, что мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях, исполнены сетевой организацией, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ ответчиком не предоставлено, судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает возможным обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с условиями, предусмотренными договором об осуществлении технологического присоединения от 30.04.2022 № 20.2400.4867.22, энергопринимающих устройств заявителя для энергоснабжения объекта «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый /дачный дом) по адресу: <адрес>, кадастровым номер №.

При определении срока исполнения обязательств, руководствуясь ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, суд учитывает, что бездействие ответчика свидетельствует о выходе сетевой организацией за допустимые пределы осуществления своих гражданских прав и обязанностей и о наложении на истца необоснованных ограничений, в том числе, связанных с невозможностью получить услугу технологического присоединения до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях, в установленные законом и договором сроки; данный срок исполнения обязательств суд полагает достаточным с учетом установленных по делу фактических обстоятельств, существа спора, срока нарушения ответчиком обязательств по договору.

Проверив приведенный истцом расчет неустойки, находя его не противоречащим условиям договора и требованиям законодательства, полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за период с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года 21336 рублей 86 копеек.

Согласно ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Ответчиком не представлено суду доказательств отсутствия вины в неисполнении обязательств по договору, суд убежден, что ответчиком не принято достаточных мер к исполнению обязательств по договору, учитывая степень вины нарушителя; степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, характер причиненных потерпевшему физических страданий и нравственных страданий, требования разумности и справедливости, срок нарушения обязательства, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 5000 рублей.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 13168 рублей 43 копейки ((21336 рублей 86 копеек +5000 рублей)х50%).

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума N 7, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 постановления Пленума N 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Учитывая установленные обстоятельства, суд полагает возможным взыскать судебную неустойку в размере 100 рублей за каждый день не исполнения решения суда, по истечении трех месяцев со дня вступления решения в законную силу по день фактического исполнения решения суда.

В силу ст. 98 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, в сумме 1740 рублей 11 копеек, рассчитанной по правилам ст. 333.19 НК РФ в редакции на день подачи иска.

Требования истца о взыскании с ПАО «Россети Сибирь» понесенных убыток в размере 289139 рублей 12 копейки: плата за аренду квартиры 70375 рублей 56 копеек, 59980 рублей- расходы по покупке трех генераторов, 123928 рублей 06 копеек- стоимость топлива для генераторов за период с 1.10.2023 по 12.04.2024, 3900 рублей -расходы по обслуживанию генераторов, 12415 рублей 50 копеек расходы на покупку бесперебойника, 18540 рублей расходы на покупку аккумулятора, суд полагает не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (п.1). Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п.2).

Исходя из разъяснений, изложенных в п.12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Обращаясь в суд с иском о взыскании убытков в виде платы за аренду квартиры и коммунальные расходы 70375 рублей 56 копеек, 59980рублей- расходы по покупке трех генераторов, 123928 рублей 06 копеек стоимость топлива для генераторов за период с 1.10.2023 по 12.04.2024, 3900 рублей расходы по обслуживанию генераторов, 12415 рублей 50 копеек расходы на покупку бесперебойника, 18540 рублей расходы на покупку аккумулятора, ФИО1 представила в дело чеки, справки по банковским операциям за период с 3.10.2023 по 16.02.2024, руководство по эксплуатации и гарантийные талоны.

Между тем, убытками являются необходимые расходы, вызванные действиями ответчика, доказательств, подтверждающих, что заявленные расходы являются необходимыми, с учетом установленного судом обстоятельства, что у истца в собственности имеется квартира в <адрес>, как не представлено убедительных доказательств необходимости трех генераторов, бесперебойника, аккумулятора в доме, расходы на топливо понесены именно в указанном доме по использованию генераторов.

При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения требований истца в части взыскания с ответчика убытков в размере 289139 рублей 12 копейки.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с условиями, предусмотренными договором об осуществлении технологического присоединения от 30.04.2022 № 20.2400.4867.22, энергопринимающих устройств заявителя для энергоснабжения объекта «малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый /дачный дом) по адресу: <адрес>, кадастровым номер №.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН <***>) в пользу ФИО1 (<данные изъяты>) по договору от 30.04.2022 № 20.2400.4867.22 неустойку за период с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года в размере 21336 рублей 86 копеек, моральный вред 5000 рублей, штраф 13168 рублей 43 копейки; судебную неустойку в размере 100 рублей за каждый день не исполнения решения суда, по истечении трех месяцев со дня вступления решения в законную силу по день фактического исполнения решения суда.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о взыскании убытков отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в доход местного бюджета государственную пошлину 1740 рублей 11 копеек.

Решение может быть обжаловано сторонами путем подачи апелляционной жалобы в Красноярский краевой суд через Емельяновский районный суд в течение месяца.

Председательствующий Демидова В.В.

Мотивированное решение изготовлено 3 марта 2025 года