Уникальный идентификатор дела:
77RS0018-02-2022-011024-84
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 февраля 2023 года Никулинский районный суд г. Москвы в составе судьи Голяниной Ю.А. при секретаре Зотовой Н.С. рассмотрев в открытом судебном заседании, с применением средств аудио-видео-протоколирования гражданское дело № 2-701/23 по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Азбука Камня» о взыскании денежных сумм, компенсации морального вреда, в порядке защиты прав потребителя,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратилась в суд с данными требованиями, указала, что 01.10.2021 заключила с ответчиком договор на изготовление изделий № 29/21-И, согласно которому продавец-изготовитель принял на себя обязательства выполнить по заданию покупателя работы по изготовлению и монтажу изделий – столешницы, фартука и острова из кварца и передать результат работ заказчику, общая стоимость работ составила 380 000,00 рублей и 01.10.2021 истец внесла указанную оплату, срок изготовления изделий составлял 14 календарных дней, следовательно, изделия должны были быть смонтированы и переданы не позднее 15.10.2021, ответчик в установленный срок свои обязательства не выполнил, в связи с чем, истец решила расторгнуть договор и потребовала вернуть оплату, 15.06.2022 направила претензию, до настоящего времени требования истца ответчиком не исполнены, истец просила взыскать с ответчика сумму предварительной оплаты в размере 380 000,00 рублей, стоимость расходов на юридические услуги в размере 100 000,00 рублей, штраф, компенсацию морального вреда в сумме 30 000,00 рублей.
Представитель истца по доверенности ФИО2 в суд явилась, исковые требования поддержала.
Представитель ответчика по доверенности ФИО3 в суд явился, в удовлетворении требований просил отказать.
Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы по делу, приходит к следующему.
01 октября 2021 года между сторонами заключен договор на изготовление № 29/21-И, согласно которому продавец-исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению и монтажу изделий: столешнице, фартука и острова из кварца фирмы Silestone «Desert Silver» 20 мм, и передать результат работ заказчику, а заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить изделия, сроки выполнения работ устанавливаются с даты подписания чертежей покупателем и подписания всех приложений к договору, услуги на изготовление и установку изделий считаются выполненными после подписания акта сдачи-приема выполненных работ покупателем, согласно п. 2.2. обеспечить выполнение заказа покупателя в полном объёме и в срок 14 календарных дней после получения предоплаты а также после утверждения покупателем чертежа и готовностью отделки помещения, цена договора составила 380 000,00 рублей, оплата была произведена истцом 01.10.2021 (л.д. 19). 15 июня 2022 года истец обратилась с претензией в адрес ответчика, указала, что исполнитель в установленный договором срок свои обязательства по изготовлению и монтажу изделий, просила вернуть уплаченную по договору сумму.
В силу ст. 27 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
В соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Согласно п. 1 ст. 29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать, в том числе: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы.
Согласно разъяснению, содержащемуся в абзаце первом п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, статья 1098 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как следует из представленной ответчиком переписки сторон, ответа на претензию и не опровергнуто истцом, 18.10.2021 истец сообщила ответчику о возможности выезда на объект для снятия замеров для изготовления столешницы и фартука, изготовление и монтаж острова истец отложила из-за проблем с поставленной кухонной мебелью, 19.10.2021 ответчик снял замеры, 22.10.2021 направил истцу чертеж столешницы и фартука, который истец утвердила 26.10.2021, согласно заключенному сторонами договору срок изготовления изделий составляет 14 календарных дней после получения оплаты и утверждения покупателем чертежей, следовательно, данный срок начал течь с 26.10.2021, 12.11.2021 столешница и фартук были смонтированы по месту жительства истца, от дальнейшего исполнения договора истец отказалась, поскольку ей было необходимо демонтировать кухонную мебель поставленную с недостатками, направленный ответчиком акт приема-сдачи истец не подписала.
Исходя из изложенного, суд не находит со стороны ответчика нарушения сроков исполнения договора и нарушения прав истца как потребителя действиями ответчика, считает, что договорные обязательства исполнены ответчиком в полном объёме и оснований для удовлетворения требований ФИО1 не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.194-198 ГПК РФ, суд
Решил:
В иске ФИО1, **** к Обществу с ограниченной ответственностью «Азбука Камня», ОГРН: <***> о взыскании денежных сумм, компенсации морального вреда, в порядке защиты прав потребителя – отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме.
Судья
Решение изготовлено в окончательной форме 31 марта 2023 года.