Дело № 2-4998/2025

45RS0026-01-2025-003984-47

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Курганский городской суд Курганской области в составе

председательствующего судьи Киселёвой В.В.,

при секретаре Шевкетовой К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кургане 28 мая 2025 г. гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителей,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2) о защите прав потребителей.

В обоснование исковых требований указал, что 23.07.2024 между ФИО1 и ИП ФИО2 заключен договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ № 230724, согласно которому ответчик обязался выполнить комплекс отделочных работ в принадлежащей истцу квартире в жилом доме по адресу: <адрес> Стоимость работ и поставленных материалов в редакции дополнительного соглашения составляет 462659 руб. 50 коп., из которых истцом оплачено ответчику 371393 руб. 24 коп. В процессе выполнения работ ответчиком, истцом были выявлены многочисленные несоответствия по качеству этих работ. К тому же, в сроки, установленные договором, ответчик работу не закончил, и на объекте не появляется. В связи с данными обстоятельствами истец обратился в экспертную организацию, которая 28.11.2024 выдала заключение специалиста № Б433/2024. Согласно данному заключению специалист пришел к выводу о существенности выявленных недостатков, в связи с чем стоимость их устранения составляет 1 049 890 руб. За составление заключения истец заплатил 55 000 руб. Истец ответчику отправил претензию об оплате убытков, связанных с некачественно выполненной работой. Однако ответчик на данную претензию не ответил.

Просит суд взыскать с ответчика в свою пользу 1 049 890 руб. – убытки, 50 000 руб. – компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных требований.

Представитель истца ФИО1 – ФИО3, действующий на основании доверенности, в судебном заседании поддерживал доводы, изложенные в иске, просил удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил.

Суд определил рассмотреть дело в соответствии со статьей 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в порядке заочного судопроизводства.

Заслушав пояснения представителя истца, исследовав письменные доказательства, суд пришел к следующему выводу.

Как следует из материалов дела, 23.07.2024 между ИП ФИО2 (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) заключен договор подряда на проведение ремонтно- строительных работ № 230724.

Согласно п. 1.1 Договора подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить комплекс отделочных работ, в отношении объекта заказчика: квартира в жилом многоквартирном доме, расположенная по адресу: <адрес>, а заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работы согласно условиям договора.

Согласно п. 2.1 Договора общая стоимость работ и материалов, используемых для производства работ по настоящему договору является твердой и определяется на основании локального сметного расчета. Цена договора установлена за результат качественно выполненных работ по настоящему договору в полном объеме и составляет 302078 руб. 20 коп., НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12, 346.13 главы 26.2 НК РФ в связи с применением подрядчиком УСН.

Стороны договорились, что цена договора включает в себя все работы, услуги, материалы, оборудование, расходы и затраты, в том числе по доставке, погрузке и разгрузке и иные, которые будут необходимы и достаточны для выполнения работ и достижения результата работ. Цена договора включает в себя причитающиеся подрядчику вознаграждения и компенсацию любых издержек и расходов, которые должен понести подрядчик в связи с исполнением обязательств по договору (п. 2.2 Договора).

Согласно пп. 2.5, 2.6 Договора заказчик производит оплату аванса в следующие порядки и сроки: аванс на приобретение материалов и работ – в размере 100% стоимости материалов и 20% стоимости работ, что составляет 101393 руб. 24 коп., НДС не облагается в связи с применением подрядчиком УСН, - в момент подписания договора и получения заказчиком оригинала счета на оплату аванса. Далее оплата в размере 40% от стоимости работ по факту их выполнения в рамках настоящего договора в соответствии с приложением № 1 настоящего договора, что составляет 100342 руб. 48 коп., НДС не облагается в связи с применением подрядчиком УСН. Остаток суммы за выполненные работы в рамках настоящего договора в соответствии с приложением № 1, что составляет 100342 руб. 48 коп., НДС не облагается в связи с применением подрядчиком УСН.

Согласно п. 2.7 Договора оплата стоимости выполненных работ производится заказчиком после выполнения работ в полном объеме – в срок не позднее 3 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат за вычетом произведенных авансовых платежей.

Согласно пп. 6.1, 6.2 Договора работы по настоящему договору должны быть начаты, производиться, и завершены в соответствии со следующими сроками: дата начала работ – 21.07.2024, дата окончания работ – 11.08.2024. Сроки окончания работ по соглашению сторон могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.

04.10.2024 между ИП ФИО2 (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) заключено дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 230724 от 23.07.2024.

Согласно п. 1 Соглашения подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика дополнительные работы по текущему ремонту помещений, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную дополнительным соглашением цену.

Согласно п. 3, 4 Соглашения стоимость выполненных работ и поставленных материалов по настоящему дополнительному соглашению составляет 462659 руб. 50 коп., НДС не облагается в связи с применением подрядчиком УСН, - в момент подписания договора и получения заказчиком оригинала счета на оплату аванса. Поэтапная оплата стоимости работ по факту их выполнения в рамках настоящего договора в соответствии с приложением № 1 настоящего договора. Сроки выполнения работ пролонгируются до 10.09.2024, в связи с увеличением объемов выполняемых работ в рамках дополнительного соглашения к договору подряда и приложением к нему.

В процессе выполнения работ ответчиком, истцом были выявлены многочисленные несоответствия по качеству этих работ.

Согласно заключению специалиста ИП ФИО4 ЦСИ «Вектор» от 28.11.2024 № Б433/2024 качество выполненных работ по строительству жилого дома, а именно, квартиры <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, не соответствует нормативным требованиям, действующим на территории РФ, по пунктам, указанным в таблице № 1 Исследовательской части. Выявленные дефекты возникли в результате некачественного выполнения работ. Причина обнаруженных дефектов – несоблюдение технологии строительного производства и строительных норм и правил, действующих на территории РФ, при выполнении строительно-монтажных работ. Выявленные дефекты являются значительными и устранимыми (устранение дефекта возможно путем полного демонтажа отделочного покрытия и устройства нового). Выявленные дефекты являются существенными, поскольку для устранения нарушений требуется произвести демонтаж всех отделочных материалов, с последующим монтажом, стоимость таких работ превышает стоимость отделочных работ без проведения демонтажа, следовательно, расходы на устранение дефектов являются несоразмерными затратами. Стоимость устранения дефектов, выявленных в квартире № 02, расположенной по адресу <адрес>, представлена в Приложении 1 и составляет 1 049 890 руб.

За составление заключения истец заплатил ИП ФИО4 55000 руб., что следует из квитанции к приходному кассовому ордеру № Б433/2024 от 05.12.2024.

24.02.2025 ФИО1 в адрес ИП ФИО2 направлена претензия с требованием компенсировать убытки в сумме 1 104 890 рублей (1049 890 + 55 000) по прилагаемым реквизитам.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

Пунктами 1, 3 ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Согласно положениям ст. 701, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В статье 704 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда (п. 3 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Из преамбулы к Закону Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) следует, что он регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В соответствии со ст. 27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу положений ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (часть 1).

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования (часть 2).

Положениями ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397) (часть 1).

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен (часть 2).

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (часть 3).

В соответствии с п. 1 ст. 29 Закона о защите прав потребителей, потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы, при этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В соответствии с положениями ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред возник не по его вине.

Согласно ст. 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности и в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования истца о взыскании с ответчика – ИП ФИО2 убытков в размере 1049890 руб. подлежат удовлетворению.

В соответствии с требованиями ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

В связи с установленным в судебном заседании фактом нарушения ответчиком прав истца, как потребителя, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования истца о компенсации причиненного указанными действиями ответчика морального вреда.

С учетом периода нарушения обязательства, степени причиненных истцу нравственных страданий, а также с учетом требований разумности и справедливости суд находит указанные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части, в размере 10 000 руб.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 529 945 руб. (1049980+10 000/2)

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины при предъявлении исковых требований к ответчику, она взыскивается с ответчика в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований (часть 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подпункт 8 пункта 1 статьи 333.20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного, с ответчика в доход бюджета муниципального образования г. Курган подлежит взысканию государственная пошлина исходя из характера и размера удовлетворенных судом исковых требований, в размере 25 528 руб. 90 коп.

Руководствуясь статьями 194-199, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ИП ФИО2 № в пользу ФИО1 № убытки в размере 1049890 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 529945 руб.

Взыскать с ИП ФИО2 № в доход бюджета муниципального образования г. Курган государственную пошлину в размере 25528 руб. 90 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья В.В. Киселёва

Мотивированное заочное решение изготовлено 11 июня 2025 г.