Решение по делу № 2-4115/2022 от 07.12.2022 | Адлерский районный суд г. Сочи (Краснодарский край)

Дело №2-4115/2022 УИД: 23RS0002-01-2022-006194-41

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Сочи, Краснодарский край 30 ноября 2022 года

Мотивированное решение изготовлено: 7 декабря 2022 года

Адлерский районный суд города Сочи Краснодарского края в составе:

Председательствующего - судьи Федорова Е.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО6

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО "Стальной Дом" о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных по договору денежных сумм, неустойки, морального вреда и штрафа вследствие нарушения сроков работ по договору,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Стальной Дом» (далее ООО "Стальной Дом") о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных по договору денежных сумм, неустойки, морального вреда и штрафа вследствие нарушения сроков работ по договору,

Исковые требования истцом мотивированы следующим: между ФИО1 и Обществом с ограниченной ответственностью " Стальной Дом" был заключен договор подряда № № от 14 ДД.ММ.ГГГГ года.

В соответствии с указанным договором подрядчик обязался по заданию заказчика организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов ответчика, строительство жилого дома (Объект) на земельном участке с кадастровым номером № №, по адресу: <адрес>

Ответчик должен осуществлять работы в соответствии с утвержденной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Договора, определяющими цену работ и срок их выполнения. Согласно условиям Договора монтаж должен проводиться по согласованной сторонами технической документации.

В силу п. 4.1 Договора, стоимость готового объекта составляет 5 747 000 (Пять миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей. Заказчик производит оплату поэтапно, в наличной денежной форме, путем внесения денежных средств в кассу Подрядчика.

Пунктом 2.3.Договора установлены следующие начальные и конечные сроки выполнения работ: срок выполнения первого этапа работ - 2,5 месяца с момента исполнения заказчиком п.4.5 Договора, а именно внесение предоплаты; срок выполнения второго-шестого этапов, 120 (сто двадцать) календарных дней, после исполнения заказчиком п. 4.5 Договора, а именно при условии готовности первого этапа.

Изменение сроков начала и окончания монтажа Объекта в сторону увеличения по Договору возможно в случаях, предусмотренных договором, а также по обоюдному письменному согласию сторон, оформленному дополнительным соглашением и подписанному Сторонами. Договор действует с момента его подписания подрядчиком и заказчиком до полного исполнения сторонами договорных обязательств.

Дополнительными соглашениями к договору сроки начала и окончания работ, а также промежуточные сроки выполнения работ отдельных этапов, предусмотренные договором, не изменялись.

Во исполнение условий Договора истец произвел предоплату аванса в размере 1 884 931 (один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль, что подтверждается соответствующими платежными документами.

Свои обязательства по оплате работ, согласно условиям Договора, истец выполнил в полном объеме. Со своей стороны ответчик нарушил сроки выполнения первого этапа работ, которые определены Договором – не поставил в срок ожидания 2,5 месяцев фиброцементные панели KMEW из Японии.

В установленный срок подрядчик работу не произвел, акт приема-передачи не подписан, подрядчик не отчитался перед заказчиком по выполненной работе и использованным материалам. Истец письменно уведомил ответчика о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств подрядчиком, необходимости уплаты ответчиком неустойки. Факты неоднократных надлежащих уведомлений ответчика истцом подтверждаются перепиской, претензией от 4 февраля 2022 года. Ответчик уклонился от выполнения правомерных требований истца.

Согласно п. 6.2 Договора подрядчик уплачивает заказчику за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ неустойку (пени) в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки платежа, но не более 30% от стоимости договора. Договором может быть предусмотрен иной размер неустойки, однако он не может быть меньше предусмотренного законом. Так как в договоре предусмотрен размер неустойки, меньший по сравнению с Законом, этот пункт договора является недействительным в соответствии со ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей".

Общая сумма неустойки, которую просит взыскать истец, руководствуясь положениями ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», составляет 545 965 тысяч рублей (пятьсот сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей) рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" с подрядчика подлежит уплате штраф в размере 50% от взысканной суммы.

Компенсацию морального вреда истец оценивает в размере 50 000 рублей.

Просит признать договор подряда № 076-ОIN от 14 августа 2019 года между ФИО1 и Обществом с ограниченной ответственностью «Стальной Дом» расторгнутым.

Взыскать с ООО "Стальной Дом" в пользу ФИО1 уплаченный денежные суммы по договору в размере 1 884 931 (один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль.

Взыскать с ООО "Стальной Дом" в пользу ФИО1 неустойку в размере 545 965 (пятьсот сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.

Взыскать с ООО "Стальной Дом" в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ООО "Стальной Дом" в пользу ФИО1 штраф в размере 50 % от суммы присужденной судом в пользу потребителя, в размере 1 240 448 тысяч (один миллион двести сорок тысяч четыреста сорок восемь) рублей по день фактической оплаты задолженности.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, предоставив заявление с просьбой рассмотреть дело в ее отсутствие.

Ответчик – представитель ООО "Стальной Дом" в судебное заседание не явился по неизвестной причине, о дне, времени и месте слушания дела уведомлен надлежащим образом. Ходатайств об отложении слушания дела или заявлений о рассмотрении дела в его отсутствие не предоставил.

Согласно ч. ч. 3, 5 ст. 167 ГПК РФ, суд вправе рассмотреть дело в случае не явки кого-либо из лиц, участвующих в деле, извещённый о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах не явки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Исследовав материалы дела, суд считает исковые требования ФИО1 к ООО "Стальной Дом" о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных по договору денежных сумм, неустойки, морального вреда и штрафа вследствие нарушения сроков работ по договору подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Из материалов дела следует, что 14 августа 2019 года между ФИО1 и Обществом с ограниченной ответственностью " Стальной Дом" был заключен договор № 076-OIN в котором п.1.1. установлено следующее: заказчик поручает, а подрядчик обязуется организовать и провести, в том числе силами субподрядных организаций, из материалов подрядчика строительство дома (далее Объект) в соответствии с приложениями к настоящему договору, а заказчик обязуется принять Объект и оплатить его стоимость.

Состав и объем работ, проводимых Подрядчиком, определены в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора (п. 9.3.). Наименование Объекта - жилой дом. Место монтажа Объекта: г. Сочи, Адлерский район, кадастровый номер №, (СДТ Здоровье, уч.33).

Договором установлены следующие начальные и конечные сроки выполнения работ: срок выполнения первого этапа работ - 2,5 месяца с момента исполнения Заказчиком п.4.5 Договора, а именно внесение предоплаты; срок выполнения второго-шестого этапов, 120 (сто двадцать) календарных дней, после исполнения Заказчиком п. 4.5 Договора, а именно при условии готовности первого этапа.

Изменение сроков начала и окончания монтажа Объекта в сторону увеличения по Договору возможно в случаях, предусмотренных договором, а также по обоюдному письменному согласию сторон, оформленному дополнительным соглашением и подписанному Сторонами. Договор действует с момента его подписания Подрядчиком и Заказчиком до полного исполнения сторонами договорных обязательств(п. 2.3.).

Сроки выполнения подрядных работ: срок выполнения подрядных работ: 120(сто двадцать) календарных дней.

Общая стоимость готового Объекта по договору составляет 5 747 000 (Пять миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей.

Заказчик производит оплату поэтапно, в наличной денежной форме, путем внесения денежных средств в кассу предприятия. Предоплата в размере 415 000( четыреста пятнадцать тысяч) рублей производится по факту подписания Договора, оплата в размере 70 000 (семьдесят) тысяч рублей в течении 2 рабочих дней после подписания акта о готовности первого этапа, оплата в размере 450 000(четыреста пятьдесят тысяч) рублей производится до 30 августа для заказов фиброцементных панелей KMEW из Японии ( срок ожидания 2,5 мес.), оплата в размере 1 300 000(один миллион триста тысяч) рублей при условии готовности первого этапа и полученного разрешения на строительство дома, оплата в размере – 1 200 000( один миллион двести тысяч) рублей производится в течении трех рабочих дней, после подписания акта о готовности 2 этапа, оплата в размере - 1 065 000 (один миллион шестьдесят пять тысяч)рублей производится в течении трех рабочих дней после подписания акта о готовности 3 этапа, оплата в размере - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей производится в течении трех рабочих дней, после подписания акта о готовности четвертого этапа, оплата в размере - 400 000 (четыреста тысяч) рублей производится в течении трех рабочих дней, после подписания акта о готовности 5 этапа, и окончательный расчет - 247 000 (двести сорок семь) тысяч рублей по факту подписания акта приема- передачи. Увеличение подрядчиком цены договора в одностороннем порядке, в течение срока действия Договора, не допускается (п. 4.12.,)

Подрядчик за нарушение по своей вине сроков исполнения договора уплачивает по письменному требованию заказчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 30 % от стоимости договора (п. 6.2.).

Согласно ч. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

Заказчиком свои обязательства по договору были исполнены своевременно.

Подрядчику была произведена предоплата - в размере 1 884 931 тысяч руб., которая состояла из следующих оплат:

- по п.4.3. договора - произвела предоплату наличными по приходному ордеру в размере 415 000(четыреста пятнадцать тысяч) рублей квитанция №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

по п 4.4. договора – произвела оплату 70 000( семьдесят тысяч) рублей путем перечисления денежных средств на карту ФИО2 ( перевод на карту двумя платежами 50 000 тысяч рублей от ДД.ММ.ГГГГ. и 20 000 тысяч рублей от ДД.ММ.ГГГГ.)

по п.4.5 договора - произвела оплату наличными в размере - 450 000(четыреста пятьдесят тысяч) рублей по приходному ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ года,

по п. 4.6 договора – по первому этапу перечислена сумма 13 050( тринадцать тысяч) рублей от ДД.ММ.ГГГГ (был сделан зачет за предоставленный товар), 100 000(сто тысяч) рублей от ДД.ММ.ГГГГ (наличными подтверждено в переписке), 50 000(пятьдесят тысяч) рублей от ДД.ММ.ГГГГ (наличными подтверждено в переписке), 73 440(семьдесят семь тысяч четыреста сорок)рублей (был сделан зачет за предоставленный товар), 300 000 (триста тысяч) рублей от ДД.ММ.ГГГГ (наличными подтверждено в переписке), 177 921 (сто семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать один) рубль от ДД.ММ.ГГГГ года (путем безналичного перечисления за стройматериал), 8000( восемь тысяч) рублей от ДД.ММ.ГГГГ (на карту ФИО2), 100 000(сто тысяч) рублей от ДД.ММ.ГГГГ (наличными подтверждено в переписке ), 100 000(сто тысяч) рублей от ДД.ММ.ГГГГ (наличными подтверждено в переписке), 15 000(пятнадцать) тысяч рублей от ДД.ММ.ГГГГ года (на карту ФИО2), 12 520(двенадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей от ДД.ММ.ГГГГ (на карту ФИО2).

Оплата производилась наличным и безналичным путем, онлайн-переводами на карту, и путем зачета за товар, что подтверждается чеками, перепиской.

В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (ч. 1.). Указанные в пункте 2 статьи 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (ч. 3).

Пунктом 3.1. договора подряда №076-ОIN от 14 августа 2019 года предусмотрены обязанности подрядчика осуществить монтаж в соответствии с технической документацией, (спецификацией) объекта и сдать его по акту приема-передачи, в сроки, указанные в п. 2.3. Договора; устранить за свой счет недостатки, возникшие по его вине в течение гарантийного срока - три года, с момента сдачи объекта.

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Условия договора № №076-ОIN от 14 августа 2019 года подрядчиком не выполнены.

04 февраля 2022 года ФИО1 направила претензию в ООО "Стальной Дом" и уведомила об одностороннем расторжении договора и возврате аванса.

ООО "Стальной Дом" в почтовом отделении не было получено указанное почтовое отправление от ФИО1 и возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения ДД.ММ.ГГГГ года.

В соответствии с ч. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о расторжении договора подряда № № ДД.ММ.ГГГГ года заключенного между ООО "Стальной Дом" (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) с 05 марта 2022 года.

Пунктом 6.2. договора № № от ДД.ММ.ГГГГ года предусмотрено, что Подрядчик за нарушение по своей вине сроков исполнения договора уплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 30 % от стоимости договора.

Согласно положениям ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Так как сумма неустойки, подлежащая взысканию в пользу потребителя, не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), суд считает подлежащей взысканию неустойку в сумме 586 194 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля

1. Расчёт процентов по задолженности неустойки по договору, возникшей ДД.ММ.ГГГГдата расторжения договора) по ДД.ММ.ГГГГ (на дату принятия искового заявления)

Задолженность Период просрочки Формула Неустойка

5 747 000 ? 102 ? 0.1%= 586 194 руб.

Сумма основного долга: 5 747 000 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 586 194 руб.

2.Расчёт процентов по задолженности, возникшей ДД.ММ.ГГГГдата расторжения договора) по ДД.ММ.ГГГГна дату принятия решения)

5 747 000 ? 271 ? 0.1%= 1 557 437 руб.

Сумма основного долга: 5 747 000 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 1 557 437 руб.

При разрешении исковых требований о компенсации морального вреда, судом учитывается следующее:

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Как следует и п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

С учетом характера причиненных потребителю нравственных страданий, исходя из принципа разумности и справедливости, суд находит исковые требования о компенсации морального вреда подлежащими удовлетворению в сумме 5 000 рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

В соответствии с ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

На основании исследования и оценки в совокупности предоставленных доказательств суд частично удовлетворяет исковые требования ФИО1 к ООО "Стальной Дом" о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных по договору денежных сумм, неустойки, морального вреда и штрафа вследствие нарушения сроков работ по договору,

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ООО "Стальной Дом" о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных по договору денежных сумм, неустойки, морального вреда и штрафа вследствие нарушения сроков работ по договору - удовлетворить частично.

Признать договор подряда №№ от ДД.ММ.ГГГГ года между ФИО1 и Обществом с ограниченной ответственностью «Стальной Дом», расторгнутым с ДД.ММ.ГГГГ года.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стальной Дом» в пользу ФИО1 уплаченный аванс в размере 1 884 931 (один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стальной Дом» в пользу ФИО1 неустойку в сумме 586 194 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стальной Дом» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стальной Дом» в пользу в пользу ФИО1 штраф в размере 50 % от суммы присужденной судом в пользу потребителя в размере 1 238 062 (один миллион двести тридцать восемь тысяч шестьдесят два) рубля 50 копеек. (1 884 931 руб.+ 586 194 руб.+5000 руб. 2 476 125 : 2 = 1 238 062, 50 рубля.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО1 - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Адлерский районный суд г. Сочи.

Судья Е.Г. Федоров