Дело № 2-766/2025

22RS0015-01-2024-007494-68

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Новоалтайск 1 апреля 2025 года

Новоалтайский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Козловой И.В.,

при секретаре Новиковой Л.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, просил возложить обязанность об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжением земельный участок, расположенный по адресу: АДРЕС, в 4730 м от южной границы АДРЕС, кадастровый НОМЕР. В обосновании указано, что истцу на праве собственности принадлежит указанный земельный участок. С ПАО «Россети Сибирь» на основании заявки заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям НОМЕР.2200.2095.22 от ДАТА, выданы технические условия НОМЕР. Оплата технологического присоединения произведена истцом в полном объеме. Ответчик не выполнил в срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен, ранее судебном заседании пояснил, что иск поддерживает, просил установить срок исполнения решения - в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала «Алтайэнерго» в судебное заседание не явился, извещен. В отзыве на иск указал, что ответчиком выполнены мероприятия в части подготовки, выдачи технических условий, выполнена проектная документация и согласована со всеми заинтересованными лицами, просил указать срок исполнения – 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в соответствии с положениям ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ).

Исследовав доказательства в совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 539 Гражданского кодекса Российской Федерации, установлено, что по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

Пунктом 6 Правил № 861, предусмотрено, что Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об оплате осуществлении технологического присоединения с возможным условие об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет техническое условия, касающиеся обязательства заказчика (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 85-ФЗ и 8, 17 Правил № 861).

В перечень существенных условий договора, установленный п. 16 Правил № 861, входит в том числе, перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в п. 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Судом установлено, что ДАТА между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор НОМЕР.2200.2095.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор), по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройству Заявителя (далее – технологическое присоединения) «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: АДРЕС, в 4730 м от южной границы АДРЕС, кадастровый НОМЕР (п. 2 договора), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительства, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

При этом судом установлено, что земельный участок, право собственности на который зарегистрировано за истцом ДАТА, поставлен на государственный кадастровый учет ДАТА, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

Указанный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не расторгнут и недействительным не признан.

Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора, то есть по ДАТА.

В свою очередь, ФИО1 обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях, а также оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. 2).

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 24).

Размер платы за технологическое присоединение установлен в п. 11 Договора и составляет 12 054 руб., в том числе НДС 20% в размере 2 009 руб.

Оплата на общую сумму 12 054 руб. была произведена истцом ДАТА в сумме 2 410,80 руб., что подтверждается чеком по операции ПАО «Сбербанк», ДАТА в сумме 1 205,40 руб. и ДАТА в сумме 1 205,40 руб. и ДАТА в сумме 3 616,20 руб., что подтверждается справками по операции ПАО «Сбербанк», ДАТА в сумме 3 616,20 руб., а также 2 410,80 руб., что подтверждается квитанциями об оплате АО «Альфа-Банк»..

Из представленных истцом обращений в адрес ответчика, направленных посредством портала электросетевых услуг ДАТА оразъяснении сроков подключения земельного участка и ответа ПАО «Россети Сибирь» следует, что у ответчика отсутствует возможность в 2023г. выполнить мероприятия, предусмотренные договором в вязи с дефицитом источника финансирования по реализации мероприятий капитального характера, ФИО1 предложено рассмотреть возможность продления договора.

Между тем, материалы дела не свидетельствует о том, что дополнительные соглашения к вышеуказанному договору в части изменения срока мероприятий по технологическому присоединению заключались.

Суд приходит к выводу, что предусмотренный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, обязательства по технологическому присоединению ответчиком в полном объеме не исполнены, доказательств отсутствия вины ответчика не представлено.

В соответствии с требованиями ст. 206 ГПК РФ суд с учетом мнения истца и ответчика устанавливает срок исполнения решения суда – в течение 6 месяцев со дня его вступления в законную силу, находя данный срок разумным и достаточным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Иск ФИО1 удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН<***>) исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДАТА НОМЕР и осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО1 (паспорт НОМЕР), расположенных на земельном участке, кадастровый НОМЕР, по адресу: АДРЕС, в 4730 м. от южной границы села Фирсово в юго-восточном направлении, в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Новоалтайский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья И.В. Козлова

Мотивированное решение изготовлено 15.04.2025