Решение по делу № 2-252/2023 от 30.08.2023 - о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Дело № 2-252/2023

67RS0015-01-2023-000375-11

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

п. Красный 30 августа 2023 года

Краснинский районный суд Смоленской области в составе:

председательствующего, судьи Вдовиной Н.И.,

при секретаре Масловой О.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» к ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании с ответчика в пользу истца суммы авансового платежа в размере 500 000 рублей, неустойки за нарушение сроков выполнения работ 5 882,93 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 04.02.2023 по 06.07.2023 в размере 12 636,99 рублей и за период с 07.07.2023 по день фактической оплаты задолженности в размере ключевой ставки Банка России за каждый день незаконного пользования, а также судебных расходов, понесенных на уплату государственной пошлины при обращении с иском в суд. Иск мотивирован тем, что между ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» (заказчик) и ФИО1 (подрядчик) 02.02.2023 был заключен договор подряда № ПФО-См/46/2022-1, в соответствии которым подрядчик принял на себя обязательство в установленный договором срок выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ в здании: дополнительный офис ДО "Новокуйбышевский" Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>. Виды и объемы работ согласованы сторонами в приложениях к договору. Сроки выполнения работ составляют 45 календарных дней с момента подписания договора, соответственно, работы должны быть выполнены не позднее 11.04.2023. Пунктом 2.2. договора предусмотрена оплата аванса в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора подряда и 03.02.2023 ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» произвело подрядчику авансовый платеж по договору в размере 500 000 руб. В настоящее время, несмотря на то, что согласованный сторонами срок для проведения работ истек, работы не выполнены и заказчику не сданы. Пунктом 9.2. договора предусмотрена неустойка за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ в размере 0,01 % от общей цены работ по договору за каждый календарный день просрочки. Учитывая нарушение сроков производства работ, ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» заявило об отказе от договора подряда № ПФО-См/46/2022-1 от 02.02.2023 в связи с ненадлежащим выполнением подрядчиком своих обязанностей и существенным нарушением сроков выполнения работ, о чем 25.05.2023 направило подрядчику соответствующее уведомление. Кроме того, истец потребовал от ответчика возвратить сумму аванса в размере 500 000 рублей; выплатить неустойку из расчета 0,01% от суммы 1 200 597,7 за каждый день просрочки за период с 12.04.2023 до момента получения претензии. Уведомление прибыло в место вручения 31.05.2023, ответчиком не получено, возвращено отправителю. По состоянию на 06.07.2023 денежные средства, оплаченные по договору, истцу не возвращены, неустойка и проценты за пользование чужими денежными средствами не оплачены, что и послужило основанием к обращению с указанным иском в суд.

Представитель истца - ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» в судебное заседание не прибыл, о времени и месте рассмотрения дела извещены судом надлежащим образом. От представителя истца ФИО3 поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание также не прибыла, о месте и времени судебного разбирательства дважды извещалась судом надлежащим образом по месту её регистрации, причина неполучения почтового отправления - "истек срок хранения".

Суд в соответствии со статьей 165.1 ГК РФ приходит к выводу, что ответчик ФИО1 надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела, о причинах неявки суду не сообщила.

В соответствие с ч. 4 ст. 167 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 02.02.2023 между ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» (заказчик) и ФИО1 (подрядчик) заключен договор подряда № ПФО-См/46/2022-1 (л.д.29-38).

В соответствии с п. 1.1 договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ в здании: дополнительный офис ДО "Новокуйбышевский" Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>. Виды и объемы работ согласованы сторонами в приложениях к договору.

В соответствии с п. 3.1 договора, сроки выполнения работ составляют 45 календарных дней с момента подписания договора.

Цена работ является твердой, указывается в протоколах договорной цены, являющихся приложением к настоящему договору. Оплата по договору происходит в два этапа: аванс в размере 50% от цены договора, уплачивается заказчиком в течение 3-х рабочих дней с даты заключения договора подряда; оставшиеся 50% от цены договора уплачиваются заказчиком в течение 14 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (п. п. 2.1, 2.2 договора).

03.02.2023 ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» на расчетный счет ФИО1 перечислены денежные средства в счет аванса по договору подряда № ПФО-См/46/2022-1 в размере 500 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 6 от 03.02.2023 (л.д.39).

Пунктом 3.1 договора подряда определены сроки выполнения работ - 45 календарных дней с момента подписания договора.

В силу п. 7.1 договора, сдача-приемка фактически выполненных работ производится сторонами путем подписания акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 715 ГК РФ предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2).

Работы должны быть выполнены ответчиком ФИО1 не позднее 11.04.2023.

Доказательств выполнения ФИО1 каких-либо работ по договору в нарушение требований статьи 56 ГПК РФ в материалы дела ответчиком представлено не было.

25.05.2023 ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» уведомило ответчика об отказе от договора подряда, потребовав в течение 3 дней с даты получения претензии возвратить уплаченный по договору авансовый платеж в размере 500 000 руб., а также неустойку в размере 0,01 % от суммы 1 200 597,7 за каждый день просрочки за период с 12.04.2023 (л.д.40, 41).

Данная претензия / требование ответчиком не была получена и, соответственно, оставлена без исполнения.

С учетом указанных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что, поскольку ФИО1 нарушила свои обязательства по договору подряда, работы не выполнила, более того, не приступила к их выполнению, денежные средства, уплаченные истцом в порядке авансового платежа по договору подряда в размере 500 000 руб., подлежат возврату истцу.

Пунктом 9.2 договора подряда, предусмотрена неустойка за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ в размере 0,01 % от общей цены работ по договору за каждый календарный день просрочки.

Руководствуясь абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, установив, что ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств по договору подряда, с учетом положений договора, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Судом проверен расчет неустойки и признан верным, контррасчет ответчиком представлен не был.

Таким образом, с ответчика в пользу ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» подлежит взысканию неустойка за нарушение срока выполнения работ по договору подряда за период с 12.04.2023 по 30.05.2023 (включительно) из следующего расчета (1 200 597,7 х 0,01% х 49 дней).

Статьей 395 ГК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (пункт 2).

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3).

Таким образом, суд полагает взыскать с ФИО1 в пользу ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 500 000 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в размере 12 636,99 руб. (из расчета 500 000 х 7,5% /365 х 123) и за период с 07.07.2023 по день фактического исполнения обязательства, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. Истец при подаче иска оплатил госпошлину в размере 8385,00 руб. (л.д.5).Учитывая, что требования истца удовлетворены полностью, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы по оплате госпошлины в размере 8385,00 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ

РЕШЕНИЕ:

Исковые требования ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» к ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, <данные изъяты> в пользу ООО «ИНЖСТРОЙКОНТРАКТ» (ИНН <***> ОГРН <***>) сумму авансового платежа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения работ 5 882,93 (пять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 93 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.02.2023 по 06.07.2023 в размере 12 636,99 (двенадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 99 копеек и за период с 07.07.2023 по день фактической оплаты задолженности в размере ключевой ставки Банка России за каждый день незаконного пользования, а также судебные расходы в размере 8385 (восемь тысяч триста восемьдесят пять) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Краснинский районный суд Смоленской области в течение месяца.

Судья /подпись/ Н.И. Вдовина