РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
17 сентября 2025 г. г. Самара
Ленинский районный суд г. Самары в составе председательствующего судьи Болочагина В.Ю., при секретаре Лепиной Я.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-2257/25 по иску ФИО1 к ООО «Средневолжская газовая компания» об обязании совершить действия, возмещении убытков и взыскании неустойки,
установил:
ФИО1 обратилась в Ленинский районный суд г. Самары с иском к ООО «Средневолжская газовая компания» об обязании совершить действия. В обоснование иска указывают, что 9.08.2022 г. между ними был заключён договор №УРК071320 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, Красноярский муниципальный район, сельское поселение Светлое Поле, <...> земельный участок 125. Срок подключения домовладения составляет 1 год со дня заключения договора. Размер платы за подключение составляет 64 776 рублей 77 копеек, из которых 50% вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора, 50% - в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). 15.08.2022 г. она произвела оплату. По состоянию на 10.08.2023 г. акт о подключении (технологическом присоединении) подписан не был. Дополнительными соглашениями от 23.07.2024 г. сторонами установлен новый размер платы за подключение (технологическое подключение) в размере 75 378 рублей 65 копеек, срок подключения - не позднее 31.12.2024 г. По состоянию на 9.01.2025 г. подключение не произведено. Согласно заключению не указанного заявительницей лица №1554-K/24 от 29.11.2024 г., убытки, причиненные ей при использовании для отопительного периода электрических приборов и водонагревателей за период с сентября 2023 г. по апрель 2024 г. составляют 16 545 рублей. Просит исполнить обязательства по договору №УРК071320 от 9.08.2022 г. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в течение месяца со дня вступления в законную силу решения, взыскать неустойку, предусмотренную п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», за период с 9.01.2025 г. по 14.02.2025 г. в размере 75 378 рублей 65 копеек, 16 545 рублей в возмещение убытков, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф в размере 50% от присуждённой суммы и судебную неустойку в размере 3 000 рублей в день начиная с даты, установленной судом для исполнения обязательств по подключению газоиспользующего оборудования к сети газораспределения.
В ходе разбирательства дела истица изменила заявленные требования, просила взыскать неустойку, предусмотренную п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», за период с 9.01.2025 г. по 14.02.2025 г. в размере 75 378 рублей 65 копеек, 16 545 рублей в возмещение убытков, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей и штраф в размере 50% от присуждённой суммы.
В судебном заседании представитель истицы по доверенности от 1.10.2024 г. ФИО2 заявленные требования поддержал.
Ответчик в судебное заседание представителя не направил, о времени и месте разбирательства дела извещён, представил письменный отзыв (л.д. 68), в котором иск не признал.
Третье лицо ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в судебное заседание представителя не направило, о времени и месте разбирательства дела извещено, отзыва на иск не представило.
Изучив материалы дела, заслушав представителя истицы, суд приходит к следующему.
Как установлено судом, 9.08.2022 г. между истицей и ответчиком был заключён договор №УРК071320 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения (л.д. 9-14). По условиям договора ответчик обязался в течение 1 года со дня заключения договора осуществить подключение к сети газораспределения жилого дома по адресу: Самарская область, Красноярский муниципальный район, сельское поселение Светлое Поле, <...> земельный участок 125, разработать проектную документацию по газоснабжению указанного объекта, а истица обязалась внести ответчику плату за подключение (технологическое присоединение) в размере 64 776 рублей 77 копеек, из которых 50% вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора, 50% - в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), выполнить выданные ответчиком технические условия, обеспечить готовность дома и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению), заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению). По завершении строительства ответчиком сети газораспределения стороны осуществляют её приёмку путём подписания акта о готовности сети газораспределения к подключению (технологическому присоединению). По завершении строительства истцом сети газопотребления истец предоставляет ответчику возможность провести проверку готовности указанной сети и газоиспользующего оборудования к пуску газа, после чего сторонами составляется соответствующий акт о готовности. После подписания акта о готовности сети газораспределения к подключению (технологическому присоединению) и акта о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объектов к подключению (технологическому присоединению) ответчик обязался осуществить фактическое подключение (врезку) сети газопотребления объекта капитального строительства к сети газораспределения с проведением первичного пуска газа.
Истицей оплачен предусмотренный договором аванс 15.08.2022 г.
Дополнительным соглашением от 23.07.2024 г. (л.д. 15-19) цена подключения увеличена до 75 378 рублей 65 копеек.
Дополнительным соглашением от 23.07.2024 г. (л.д. 20) срок подключения перенесён на 31.12.2024 г.
В установленный срок подключение произведено не было.
В соответствии с п.71 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:
а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка);
г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;
д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).
Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) подписан сторонами 16.01.2024 г. (л.д. 94-95).
В силу пп.«е» п.74 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения заявитель обязан после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) заключить договор поставки газа, уведомив об этом исполнителя.
Таким образом, обязательным условием подключения является заключение заявителем договора поставки газа.
Эти же условия сформулированы в п.6 заключённого сторонами договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 9.08.2022 г. №УРК071320.
Истица до наступления согласованного сторонами срока подключения не заключила договор поставки газа, что ею не отрицается.
Согласно п.1 ст.406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, в частности, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
До заключения договор поставки газа истица находилась по отношению к ответчику в положении просрочившего кредитора, т.к. не совершила предусмотренных правовым актом действий.
Как следствие, она не может требовать возмещения убытков, возникших у неё в период собственной просрочки, а также взыскания с ответчика неустойки за просрочку подключения за этот период.
Договор поставки природного газа истица заключила с ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 4.07.2025 г. (л.д. 114-118). С этой даты просрочка кредитора прекратилась.
Однако истицей не представлено доказательств уведомления ею ответчика о заключении ею договора поставки газа и, тем самым, об устранении препятствий к подключению. Из материалов дела усматривается, что указанный договор был представлен ею в судебное заседание по настоящему делу 24.07.2025 г. в присутствии представителя ответчика. Соответственно, 24.07.2025 г. ответчику достоверно стало известно об отпадении препятствий к подключению.
Договором от 9.08.2022 г. №УРК071320 не определён срок, в течение которого в этом случае ответчик должен осуществить подключение. В связи с этим суд руководствуется п.2 ст.314 ГК РФ и исходит из того, что подключение должно было быть произведено в семидневный срок, т.е. до 31.07.2025 г. Фактически подключение состоялось 11.08.2025 г. (л.д. 127-128), в связи с чем требование истцы о взыскании неустойки, предусмотренной п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд находит подлежащим удовлетворению за период с 1.08.2025 г. по 11.08.2025 г. Расчётный размер неустойки за этот период (11 дней) составляет 24 874 рубля 95 копеек (75 378, 65 x 11 x 0,03). Доказательств того, что стороны согласовали новый срок подключения, суду не представлено.
В силу ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» истец имеет право требовать компенсации морального вреда. Размер компенсации определяется судом исходя из принципа разумности и справедливости в 3 000 рублей.
До дня принятия решения по делу ответчик имел возможность рассмотреть и удовлетворить требования истца в добровольном порядке, однако этого не сделал, в связи с чем штраф, предусмотренный ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», подлежит взысканию. Оснований для его снижения суд не усматривает, ответчик такого заявления не сделал.
Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст.194, 196-198 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования удовлетворить частично.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (ОГРН <***>) в пользу ФИО1 (паспорт <данные изъяты>) неустойку, предусмотренную п.5 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», за период с 1.08.2025 г. по 11.08.2025 г. в размере 24 874 рублей 95 копеек, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей и штраф за отказ от добровольного исполнения требований потребителя в размере 13 937 рублей 47 копеек.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» в доход бюджета городского округа Самара государственную пошлину в размере 4 000 рублей.
Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Самарского областного суда через Ленинский районный суд г. Самары в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 21.09.2025 г.
Судья (подпись) В.Ю. Болочагин
Копия верна
Судья
Секретарь