Решение по делу № 2-818/2025 от 11.07.2025 | Лобненский городской суд (Московская область)

Дело №2-818/2025

УИД 50RS0022-01-2025-001005-50

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

01 июля 2025 года г. Лобня

Московской области

Лобненский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Озеровой Е.Ю.,

при секретаре Викторовой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО7 к АО «МСК Энерго» о понуждении к исполнению договора, взыскании неустойки, неустойки, штрафа, судебной неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к АО «МСК Энерго» о понуждении к исполнению договора, взыскании неустойки, неустойки, штрафа, судебной неустойки.

В обоснование исковых требований указано, что 24.04.2023 между АО «МСК ЭНЕРГОСЕТЬ» и ФИО1 заключён счет-договор №№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим, оформленный на основании заявки ФЛ № от 09.03.2023. В соответствии с п.1.1 счета-договора АО «МСК Энерго» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: ................ к электрическим сетям в точке присоединения со следующими характеристиками:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 (кВт);

категория надежности – III категория;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ;

ранее присоединенная в точке присоединения мощность – 2,4 (кВт);

срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям, являющимся приложением № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

Сетевая организация за счет платы за технологическое присоединение должна была выполнить в том числе:

11.1.2. Выполняет проектирование и строительство новой однотрансформаторной №, шкафного или киоскового типа с трансформатором мощностью от 250 до 400 кВА включительно. Местоположение и тип новой однотрансформаторной КТПн-31008 6/0,4 кВ, параметры устанавливаемого оборудования и его показатели определяет проектом.

11.1.3. Для подключения новой однотрансформаторной № проектируется и строится однолинейная ВЛ-6 кВ с установленной РЛК на опоре проект номинальным током от 250 до 400 А, в т.ч. проводом марки СИП 3?1?70 мм?, самонесущего протяжённостью — 650 м вновь с установкой опор типа СВ-110 в количестве 17 шт., направлением: от опоры № новой однотрансформаторной № по проекту.

11.1.4. Проектирование и строительство однолинейной ВЛ-0,4 кВ, проводом марки СИП-2А 3?70 мм? с анкерно-промежуточными опорами СВ-95 в количестве 11 шт., ориентировочной протяжённостью 350 м, направлением от РУ-0,4 кВ новой однотрансформаторной № проект до ближайшей к границе участка опоры по проекту.

Размер платы за технологическое присоединение определён в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2022 №225-Р, от 20.11.2022 №215-Р и составляет 120 276,32 руб., в том числе НДС 20% - 20 046,05 руб.

Стоимость оплачена в полном объеме.

В соответствии с п. 1.2. Счета-Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора. Таким образом, работы должны были быть выполнены по 24.10.2023.

15.11.2023 в адрес истца направлено письмо о дополнительном соглашении №1 к Счёту-Договору от 25.10.2023, содержащее изменение п. 1.2. Счета-Договора в части срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который установлен до 24.05.2024. До настоящего времени работы по договору не выполнены.

Истец просит обязать ответчика осуществить технологическое присоединение по договору №ФЛ/00292/23, установить судебную неустойку за неисполнение решения суда, взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору за период с 24.05.2024 по 30.05.2025 и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

В судебном заседании представители истца по доверенностям ФИО2, ФИО3 иск поддержали, просили его удовлетворить, не оспаривали, что на текущий момент подключение произведено.

В судебном заседании представитель ответчика по доверенности ФИО4 иск не признала по доводам письменных возражений, указав, что 25.06.2025 истцу произведено фактическое подключение энергопринимающих устройств жилого дома, демонтирован однофазный прибор учета с подключением трехфазного прибора учета. Кроме того, 25.06.2025 осуществлен возврат излишне уплаченных ФИО1 денежных средств в размере 67 199,76 руб.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 (далее - Правила), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно п.2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов по производству электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (далее - Правила) действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

В соответствии с пп. «г» п.10 указанных Правил к заявке на осуществление технологического присоединения прилагаются, в том числе, копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства).

В пункте 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Отношения сторон по заключению договора об осуществлении технологического присоединения регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

В соответствии с пунктом 27 Правил ТП при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий.

В соответствии с пунктом 27 Правил ТП при изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.

Положения абзацев 1-2 пункта 27 Правил ТП в их систематическом толковании гласят, что в случае истечения срока технических условий инициатором их продления является заявитель по договору. При этом сетевая организация вправе по своей инициативе, исходя из технической возможности на момент обращения о продлении технических условий, изменить технические условия, направив соответствующую оферту заявителю.

Исходя из п. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Судом установлено, что 24.04.2023 между АО «МСК ЭНЕРГОСЕТЬ» и ФИО1 заключён счет-договор №№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим, оформленный на основании заявки №.

В соответствии с п.1.1 счета-договора АО «МСК Энерго» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: ................ электрическим сетям в точке присоединения со следующими характеристиками:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 (кВт);

категория надежности – III категория;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ;

ранее присоединенная в точке присоединения мощность – 2,4 (кВт);

Согласно Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям, являющимся приложением №№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

Сетевая организация за счет платы за технологическое присоединение должна была выполнить в том числе:

11.1.2. Выполняет проектирование и строительство новой однотрансформаторной № или киоскового типа с трансформатором мощностью от 250 до 400 кВА включительно. Местоположение и тип новой однотрансформаторной КТПн-№ параметры устанавливаемого оборудования и его показатели определяет проектом.

11.1.3. Для подключения новой однотрансформаторной № проектируется и строится однолинейная ВЛ-6 кВ с установленной РЛК на опоре проект номинальным током от 250 до 400 А, в т.ч. проводом марки СИП 3?1?70 мм?, самонесущего протяжённостью — 650 м вновь с установкой опор типа СВ-110 в количестве 17 шт., направлением: от опоры №№ новой однотрансформаторной КТПн-31008 6/0,4 кВ по проекту.

Размер платы за технологическое присоединение определён в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от № составляет 120 276,32 руб., в том числе НДС 20% - 20 046,05 руб.

Стоимость оплачена в полном объеме. Ответчиком данный факт не оспаривается.

15.11.2023 в адрес истца направлено письмо о дополнительном соглашении №№, содержащее изменение п. 1.2. Счета-Договора в части срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который установлен до 24.05.2024.

03.11.2023 АО «МСК Энерго» установлен прибор учета с выдачей заказчику акта допуска в эксплуатайию прибора учета электрической энергии от №.

06.11.2024 в адрес АО «МСК Энерго» поступила претензия заказчика с требованием о выплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору.

Выплата неустойки в размере 49 313,29 руб. произведена истцу 02.12.2024, что подтверждается платежным поручением № 5591 от 02.12.2024.

Из материалов дела следует, что 25.06.2025 истцу произведено фактическое подключение энергопринимающих устройств жилого дома, демонтирован однофазный прибор учета с подключением трехфазного прибора учета.

Согласно дополнительному соглашению № 2 к договору о корректировке стоимости договора в сторону уменьшения платы за технологическое присоединение до 53 706,64 руб., возврату заказчику подлежала сумма в размере 67 199,76 руб.

Как следует из материалов дела, 25.06.2025 осуществлен возврат излишне уплаченных ФИО1 денежных средств в размере 67 199,76 руб., что подтверждается платежным поручением № 3043 от 25.06.2025.

В соответствии с положениями пункта 17 договора, заключенными между сторонами, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Суд, оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь вышеуказанными нормами права, установив, что ответчиком обязательства по договору своевременно не исполнены, пришел к выводу о нарушении прав истца со стороны ответчика, которое выразилось в несвоевременном направлении истцу акта об осуществлении технологического присоединения, который направлен истцу после его обращения в суд и получен им в ходе рассмотрения дела.

Таким образом, неустойка за нарушение срока исполнения обязательств по договору подлежит взысканию с ответчика за период с 24.05.2024 по 30.05.2025 и составляет 62 375,99 руб.

Согласно п. 1 ст. 13 Закона о защите прав потребителей за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Так, в п. 6 ст. 13 Закона предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Следовательно с ответчика, подлежит взысканию штраф в размере 31 188 руб.

Отказывая в удовлетворении требования истца об установлении судебной неустойки за несвоевременное исполнение решения суда, суд исходит из следующего.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснил, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Следовательно, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Поскольку нематериальное требование истца исполнено ответчиком в ходе рассмотрения дела, и оснований для удовлетворения требований об исполнении обязательства в натуре не имеется, требования об установлении судебной неустойки удовлетворению не подлежат.

С учетом размера удовлетворенных требований истца в соответствии со ст. 103 ГПК РФ, с ответчика подлежит взысканию госпошлина в размере 4 000 руб. на основании абз. 9 ч. 2 ст. 61.1 БК РФ в доход бюджета г.о. Лобня Московской области.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 ФИО8 – удовлетворить частично.

Взыскать с АО «МСК Энерго» в пользу ФИО1 ФИО9 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору за период с 24.05.2024 по 30.05.2025 в размере 62 375,99 руб., штраф в размере 31 188 руб., а всего взыскать 93 563,99 руб.

В удовлетворении требований о понуждении к исполнению договора, взыскании судебной неустойки – отказать.

Взыскать с АО «МСК Энерго» в доход бюджета г.о. Лобня Московской области государственную пошлину в размере 4 000 руб.

С мотивированным решением стороны могут ознакомиться 11 июля 2025 года и обжаловать его в апелляционном порядке в Московский городской суд через Лобненский городской суд Московской области в течение месяца с момента его изготовления в окончательной форме.

Судья Озерова Е.Ю.